上海二建继续教育培训9篇上海二建继续教育培训 项目经理执业导则 考试时长：15分钟，总分：100分，合格分数：60分 ======单选题部分======1.职业道德的内容的最高境下面是小编为大家整理的上海二建继续教育培训9篇,供大家参考。
篇一：上海二建继续教育培训
目经理执业导则考试时长：15 分钟， 总分：100 分 ，合格分数：60 分
====== 单选题部分====== 1.职业道德的内容的最高境界是什么
o
A 爱岗敬业 o
B 诚实守信 o
C 办事公道 o
D 奉献社会 2.建造师职业资格是担任项目经理的（）条件
o
A 必要 o
B 充分 o
C 充要 o
D 后续 3.项目经理的任务包括项目的（）两个方面
o
A 行政管理和项目管理 o
B 财务管理和成本管理 o
C 项目管理和成本管理 o
D 行政管理和财务管理 4.（）负责主持编制项目管理实施规划
o
A 项目经理
o
B 项目总监 o
C 设计经理 o
D 技术工程师 ====== 多选题部分====== 5.职业道德的特征具有哪些
o
A 职业性 o
B 历史性 o
C 多样性 o
D 记录性 6.我国注册建造师应遵循的职业道德
o
A 遵纪守法，维护建造师声誉 o
B 诚实信用 o
C 尊重他人 o
D 廉洁自律 7.项目经理中间解聘原因
o
A 健康原因不能胜任 o
B 有较严重的违规、违纪行为 o
C 业主提出撤换要求 o
D 因自身管理原因造成工期严重拖后，或发生重大质量、安全事故 ====== 判断题部分====== 8.职业道德主要用于规范市场主体的经济行为，是市场经济高效有序运行的基础。
篇二：上海二建继续教育培训
题：(共 4 题，每题 1 分)1、铝合金模板采用边框和端肋高度为（）mm 的 U 型挤压型材制作而成。A .65 B .75 C .85 D .95 2、安装墙柱模板前，根据标高控制点检查墙柱模板安装位置楼板标高是否符合要求，高出部分应予以凿除，低部分在铝模板下垫上木楔，标高控制在（）mm 以内。
A .5 B .10 C .15 D .20 3、以下不属于铝模板施工中加固及矫正做法的是（）。
A .墙模板的加固 B .墙柱校正 C .梁矫正 D .顶板校正 4、以下属于铝模板优化原则的是（）。
A .层高不大于 3.1m，竖向墙板一板到顶 B .对拉螺栓直径不小于 16mm C .承接板采用双排螺钉固定 D .加固体系必须是内四外五 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.早拆装置包括（）。
A .梁底早拆头 B .板底早拆头 C .单斜早拆铝梁 D .双斜早拆铝梁
E .快拆锁条 6.铝模板施工细部做法包括（）。
A .阴阳角连接
B .楼梯模板安装 C .预留预埋 D .吊模施工 E .反坎施工 7.沉箱吊模阴角倒角优化的内容包括（）。
A .卫生间沉箱吊模一次成型，一次找坡同时底部阴角圆弧倒角一次成型，地面原浆压光。
B .沉箱吊模上口位置水平，下口略带倾斜，实现结构一次找坡成型。
C .沉箱吊模下口采用圆弧形模板收边，实现阴角圆弧倒角一次成型。
D .吊模通过拉条钢梁固定在外墙 K 板上或使用套管螺栓固定在顶板模板上，以保证定位准确，固定牢固。
E .厨房、卫生间砼墙面预留给水管压槽，压槽深度 30mm，采用铝合金配件固定在墙模板上。
判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.组合模板结构的设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并应采用分项系数的设计表达式进行设计计算。对错 9.配板时，无论墙柱模板还是平板模板均宜选用标准模板为主，如有非标尺寸，应在阳角板上进行调整。对错 10.工厂预拼装是铝模板进场前重要的一个环节，通过预拼装来验收模板是否按照深化图生产，加工是否有错误或遗漏，特别是一些特殊部位是否能够顺畅的拼装和拆卸。对错
单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、墙面和屋面均为块砖时女儿墙应采用（）
A .混凝土圆弧 B .砖贴圆弧 C .直角留缝 D .圆弧留缝 2、排烟风道应（）女儿墙高度 A .无关 B .平齐 C .高于 D .低于 3、盲人道的坡道不应设计成（）
A .直线 B .弧形 C .直角 D .缓坡 4、盲人道扶手起点与终点以及拐角处延伸应大于等于（）mm A .200 B .300 C .400 D .500 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.精品工程按分部工程、重点部位或专家检查路线进行分类，包括（）
A .屋面 B .室外装饰 C .室内装饰 D .设备间 E .地面 6.（）部位必须使用安全玻璃 A .7 层及 7 层以上建筑物外开窗 B .面积大于 1.5 ㎡的玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗 C .幕墙 D .家用全身镜 E .倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶 7.创优项目多水房间检查重点的三缝合一是指（）
A .柱线 B .墙砖 C .地砖 D .吊顶 E .梁线 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.精品工程是具有优良的内在品质和精致的外观效果的工程对错
9.爬梯位置应设置在人员易行的位置对错
10.木门木制空腹门上下冒头和横楞应留透气孔对错
单选题：(共 4 题，每题 1 分)
1、以下选项中不是铝模板系统组成部分的是（）。
A .模板系统 B .支撑系统 C .配件系统 D .支架系统 2、铝合金模板采用边框和端肋高度为（）mm 的 U 型挤压型材制作而成。
A .65 B .75 C .85 D .953、当验算模板及支承系统在自重与风荷载作用下抗倾覆的稳定性时，抗倾覆系数不应小于（）。
A .1.05 B .1.15 C .1.25 D .1.5 4、以下属于铝模板优化原则的是（）。
A .层高不大于 3.1m，竖向墙板一板到顶 B .对拉螺栓直径不小于 16mm C .承接板采用双排螺钉固定 D .加固体系必须是内四外五 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.模板系统包括（）。
A .平面模板 B .转角模板 C .木模板 D .钢模板
E .组合模板 6.铝模板施工细部做法包括（）。
A .阴阳角连接
B .楼梯模板安装 C .预留预埋 D .吊模施工 E .反坎施工 7.沉箱吊模阴角倒角优化的内容包括（）。
A .卫生间沉箱吊模一次成型，一次找坡同时底部阴角圆弧倒角一次成型，地面原浆压光。
B .沉箱吊模上口位置水平，下口略带倾斜，实现结构一次找坡成型。
C .沉箱吊模下口采用圆弧形模板收边，实现阴角圆弧倒角一次成型。
D .吊模通过拉条钢梁固定在外墙 K 板上或使用套管螺栓固定在顶板模板上，以保证定位准确，固定牢固。
E .厨房、卫生间砼墙面预留给水管压槽，压槽深度 30mm，采用铝合金配件固定在墙模板上。
判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.组合模板结构的设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并应采用分项系数的设计表达式进行设计计算。对错
9.铝模板由施工人员分区进行拆除，先装的先拆，后装的后拆。对错
10.工厂预拼装是铝模板进场前重要的一个环节，通过预拼装来验收模板是否按照深化图生产，加工是否有错误或遗漏，特别是一些特殊部位是否能够顺畅的拼装和拆卸。对
单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、危大工程的专家论证会参与的专家人数不得少于（）名
A .3
B .4
C .5
D .6 2、挖土机施工时，任何人不得在作业范围内进行其它作业或停留，且应保留 0.3m 厚不挖，最后由（）至设计标高。
A .人工修挖
B .机械修挖
C .铲机修挖
D .大型挖掘机修挖 3、对于刚性管道，该沟槽回填范围内应采用（）
A .人工回填
B .铁夯回填
C .压路机回填
D .轻型压实机具 4、高支模支架的立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑的水平夹角以（）为宜
A .30°
B .45°
C .60°
D .75° 多选题：(共 3 题，每题 1 分)
5.危险性较大的分部分项工程安全管理的客体对象为（）
A .问卷调查
B .危大工程识别
C .专项方案编制
D .专家论证
E .专项方案实施 6.（）应当建立危大工程安全管理档案
A .施工单位
B .建设单位
C .设计单位
D .审查单位
E .监理单位 7.对危险性较大的分部分项工程进行监测监控可从（）方面进行
A .监测监控点的布设
B .监测监控的内容
C .监测监控的设备
D .监测监控的预警值
E .监测监控的人员 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
对 错 9.井周围回填应沿井室轴对称压实，不得漏夯 对 错 10.混凝土基础的强度达到 2MPa 以上时，方可进行管节铺设 对 错 503095747
10:12:06 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、危大工程的专家论证会参与的专家人数不得少于（）名
A .3
B .4
C .5
D .6 2、挖土机施工时，任何人不得在作业范围内进行其它作业或停留，且应保留 0.3m 厚不挖，最后由（）至设计标高。
A .人工修挖
B .机械修挖
C .铲机修挖
D .大型挖掘机修挖 3、对于刚性管道，该沟槽回填范围内应采用（）
A .人工回填
B .铁夯回填
C .压路机回填
D .轻型压实机具 4、高支模支架的立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑的水平夹角以（）为宜
A .30°
B .45°
C .60°
D .75° 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.危险性较大的分部分项工程安全管理的客体对象为（）
A .问卷调查
B .危大工程识别
C .专项方案编制
D .专家论证
E .专项方案实施 6.（）应当建立危大工程安全管理档案
A .施工单位
B .建设单位
C .设计单位
D .审查单位
E .监理单位 7.对危险性较大的分部分项工程进行监测监控可从（）方面进行
A .监测监控点的布设
B .监测监控的内容
C .监测监控的设备
D .监测监控的预警值
E .监测监控的人员 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
对 错 9.井周围回填应沿井室轴对称压实，不得漏夯 对 错 10.混凝土基础的强度达到 2MPa 以上时，方可进行管节铺设 对 错
503095747
10:31:16 单选题：(共 7 题，每题 1 分) 1、高柱、高墙( )侧模要开设浇捣孔，以便于混凝土浇灌和振捣。
A .2m
B .2.5m
C .3m
D .大于 3m
2、钢质支撑体系其钢楞和支撑的布置形式应满足模板设计要求，并能保证安全承受施工荷载，钢管支撑体系一般宜扣成整体排架式，其立柱纵横间距一般为（）m 左右。
A .1
B .2
C .3
D .4 3、竖向构件模板拆除时应充分考虑大气的温度与风速问题，一般情况下拆除模板时间应该是每天的( )，此时混凝土表面与大气温差较小，所产生的温度应力也相对较小，混凝土不易开裂。
A .高温时间段
B .低温时间段
C .其它时间 4、楼梯模板缺陷的现象主要有：楼梯侧帮露浆、麻面，底部不平； 楼梯梯段施工缝设置未在梯段板跨度端部的（）范围内设置；楼梯梯模板接缝不严。
A .1/3
B .1/2
C .1/4
D .1/5 5、浇捣砼时在剪力墙或柱头下( )位置埋设螺栓，上层支模时，该螺栓作为固定模板的支点，避免柱根部错台。
A .200mm
B .100mm
C .150mm 6、混凝土浇筑时，要（ ）下料，浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。
A .非对称
B .均匀对称
C .两者均可 7、跨度大于 8m 的构件应混凝土强度达到≥（）％方能拆除支撑及模板。
A .75
B .80
C .90
D .100 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.当支撑直接撑在土坑边时，下面应垫以木板，以扩大其接触面。
对 错 9.浇筑混凝土前先浇水湿润模板及楼板表面，然后浇一层 20mm 厚的砂浆(其成分与混凝土内砂浆成分相同),砂浆不宜铺得太厚，并禁止用料斗直接浇筑。
对 错 10.后浇带处的模板、支撑在安装时应与支撑系统紧密相连，待后浇带浇筑完成且混凝土强度达到≥75％以上方能拆除支撑及模板。
对 错 单选题：(共 4 题，每题 1 分)
1、建筑工程质量在（
）自行检查合格的基础上，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。
A .施工单位
B .监理单位
C .建设单位
D .设计单位 2、检验批应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
A .监理员
B .专业监理工程师
C .总监理工程师
D .建设单位工地代表 3、单位工程中的分包工程完工后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给（ ）。
A .总包单位
B .监理单位
C .建设单位
D .设计单位 4、单位工程完工后，组织有关人员对工程质量进行竣工预验收的是（ ）。
A .项目负责人
B .项目技术负责人
C .总监理工程师
D .建设单位工地代表 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.现行的建筑工程施工质量验收规范体系的主要特点有（ ）。
A .验评分离
B .强化验收
C .完善手段
D .过程控制 6.检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（ ）进行划分。
A .工程量
B .楼层
C .施工段
D .变形缝 7.分部工程应由总监理工程师组织施工单位（ ）等进行验收。
A .专业工长
B .项目专业技术负责人
C .项目技术负责人
D .项目负责人 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对施工质量不符合标准规定的部位采取整修等措施是返工。
对 错 9.勘察单位项目负责人应参加地基与基础分部工程的验收。
对 错 10.分项工程所含的检验批的质量控制资料应完整。
对 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、脚手架钢管的每根钢管的最大质量不应大于（）kg
A .20.8
B .22.8
C .23.8
D .25.8 2、底模下水平钢管与立杆常用（）扣接
A .长扣件
B .单扣件
C .旋转扣件
D .可接扣件 3、双排脚手架搭设高度不宜超过（）m
A .30
B .50
C .70
D .100 4、（）级以上大风不能升降附着式脚手架
A .五
B .六
C .七
D .八 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.连墙件设置种类有（）
A .木质连墙件
B .钢制连墙件
C .刚性连墙件
D .柔性连墙件
E .综合连墙件 6.附着式升降脚手架按动力形式可分为（）
A .手动
B .提升式
C .电动
D .气压
E .液压 7.附着升降脚手架与传统的落地式双排脚手架比较具有（）的特点
A .周转材料的利用率降低
B .一次性投入的材料大大减少
C .劳动力投入少
D .使用过程中不占用塔吊和施工电梯
E .增加了风险
判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.施工现场宜采用柔性连墙件 对 错 9.扣件在螺栓拧紧扭力矩达到 65N.m 时，不得发生破坏 对 错 10.混凝土强度未达到 C20 可以进行提升操作 对 错 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、梁起吊时，用吊索钩住扁担梁的吊环，吊索应有足够的长度以保证吊索和扁担梁之间的角度大于（）度。
A .30
B .45
C .60
D .90 2、吊装就位时待构件下降至作业面（）m 左右高度时施工人员方可靠近操作。
A .0.5
B .1
C .2
D .3 3、灌浆料拌合物应在制备后()h 内用完。
A .0.5
B .1
C .2
D .3 4、支撑架体的间距要符合安全设计要求，距离支座()㎜处应该有横梁和竖撑，上下层支撑应在同一直线上。
A .50
B .100
C .200
D .500 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.装配式建筑按照受力方式可分为（）。
A .装配式混凝土框架结构
B .装配式混凝土剪力墙结构
C .装配式混凝土框架-剪力墙结构
D .装配式混凝土排架结构 6.装配式建筑按照连接方式可分为（）。
A .焊接
B .锚栓连接
C .螺栓连接
D .法兰连接
7.混凝土结构预制构件的拆分，要（）多家联合办公，共同确定最终混凝土结构构件的拆分预制加工图。
A .建设单位
B .预制单位
C .总承包单位
D .监理单位 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.预制柱接头连接采用套筒灌浆连接技术。
对 错 9.灌浆前应制定灌浆操作的专项质量保证措施。
对 错 10.进场验收主要检...
篇三：上海二建继续教育培训
1 题(2 分)加入到易错题
2010 版建筑业 10 项新技术中哪项不是地基基础和地下空间工程技术中的？ （
）
A. 水泥粉煤灰碎石桩（CFG 桩）
复合地基技术
B. 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术
C. 基坑施工封闭降水技术
D. 爆破挤淤法技术
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 2 题(2 分)
加入到易错题
业主关于工程投资的审定和方案的确认是在（
）
阶段需要完成的工作。
A. 投资前期
B. 工程前期
C.
实施
D.
运营期
正确答案 B 您的答案 A 得分 0
第 3 题(2 分)
加入到易错题
不是木制品工厂化生产及施工装配化技术的施工措施的是（
）
A.
木制品节点设计时考虑安装需要
B. 保证质量并使其更加美观牢固的技术措施
C. 开发安装配件， 实现现场快捷化安装配件必须具有耐久性， 安装方便， 并能作不可见固定
D. 通过深化设计， 使异型构件工厂化生产成为可能
正确答案 B 您的答案 B 得分 2
第 4 题(2 分)
加入到易错题
下面不属于推广 2010 版建筑业 10 项新技术的整体思路的是（
）
A. 建筑业 10 项新技术代表我国建筑施工技术的先进水平， 相对于我国建筑业总体平均水平为"新"。
B. 建筑 10 项新技术推进实际是成熟成果的一种应用， 并非创新， 然而要全面推进需花费很大力气。
C. 企业层面应分工负责， 针对不同专业领域， 培育各类技术专家， 促使 10 项新技术尽可能全面得到应用。
D. 创造良好机制， 加强引导， 大力推进。
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 5 题(2 分)
加入到易错题
下列（
）
不是 2010 版建筑业 10 项新技术与以前各版本验收评价对比得出的结论。
A. 更注重于对环境的保护， 并采取了一系列对环境有利的措施。
B. 1 0 项新技术内容有很大扩展， 从初期的 10 项具体新技术逐步 转变为 10 项或叫做十大技术领域的新技术。
C. 技术含量高的高、 大、 难、 新项目， 新技术应用有望与一般示范工程新技术应用项拉开档次， 新技术应用项数基本可如实反映新技术的应用水平。
D. 各项覆盖情况基本一致。
正确答案 A 您的答案 A 得分 2
第 6 题(2 分)
加入到易错题
呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为（
）
两种。
A. "封闭式外循环体系"和"敞开式内循环体系"
B. "封闭式外循环体系"和"敞开式外循环体系"
C.
"封闭式内循环体系"和"敞开式内循环体系"
D. "封闭式内循环体系"和"敞开式外循环体系"
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 7 题(2 分)
加入到易错题
资源转化技术主要体现在(
)和资源综合利用技术
A. 资源低能耗技术
B. 资源再生技术
C. 减少资源浪费技术
D. 资源替代技术
正确答案 D 您的答案 B 得分 0
第 8 题(2 分)
加入到易错题
背栓式干挂石材施工工艺， 不是它具有的优点的是（
）
A. 可适用于低层和高层外墙饰面
B. 破裂后石材不易脱落且易于更换
C. 每个挂件都均匀承受石材重量且石材挂件与龙骨挂件间接触面积大， 相应的强度和稳定性好
D. 干挂石材表面清洁， 不易受污染， 用水泥砂浆粘结石材表面因受水泥浆侵蚀易变色形成色差。
正确答案 A 您的答案 A 得分 2
第 9 题(2 分)
加入到易错题
下面不是节材中对建筑装饰设计进行优化的是（
）
A. 建筑装饰造型要素简约， 无大量装饰性构件
B. 避免采用特别不规则的建筑方案
C. 选用工厂化生产的建筑构配件
D. 减轻建筑自重
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 10 题(2 分)
加入到易错题
建筑装饰工程施工中， 主要用水为（
）
用水、 清洁用水、 消防用水和生活用水等。
A.
装饰湿作业用水
B. 搅拌水泥用水
C. 冲洗路面用水
D. 搅拌砂浆用水
正确答案 A 您的答案 A 得分 2 第 11 题(2 分)
加入到易错题
下列（
）
不是 2010 版建筑业 10 项新技术整体框架
A.
实现了以房屋建筑工程为主体、 兼顾土木工程施工的预期目标；
B. 突出施工技术， 注重新设备与新工艺的结合， 重视基于总承包与分包管理的设计与施工的协调技术；
C. 重视单项技术的确切定义和描述， 以便新技术的推广应用和评价 ；
D. 引进了一些行业关注的热点技术和前沿技术， 如绿色环保、 安全、 抗震、 加固和信息化应用等技术内容。
正确答案 B 您的答案 C 得分 0
第 12 题(2 分)
加入到易错题
2010 版建筑业 10 项新技术中哪项不是混凝土技术中的（
）
A.
高强高性能混凝土
B. 轻骨料混凝土
C. 超高泵送混凝土技术
D. 高性能混凝土技术
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 13 题(2 分)
加入到易错题
电器管线、 给排水管道、 设备安装的最低保修期限为（
）
。
A.
1 年
B.
2 年
C.
5 年
D.
由设计文件自行规定
正确答案 B 您的答案 B 得分 2
第 14 题(2 分)
加入到易错题
基础设施工程、 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期为（
）
。
A. 50 年
B. 70 年
C.
100 年
D. 设计文件规定的合理使用年限
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 15 题(2 分)
加入到易错题
新技术示范工程要重视工程效果评估， 说法错误的是（
）
A. 推进"新技术应用示范工程"是手段
B. 目的是提升工程总体实施效果
C. 实施过程决定实施效果
D. 能够缩短工期， 降低劳动强度， 改善工作环境， 提升质量水平， 降低成本。
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 16 题(2 分)
加入到易错题
绿色施工示范工程的推荐部门（单位）
， 要加强对绿色施工示范工程进行实施工作的组织指导和行业自律管理， 制定监管计划， 至少每（
）
年对绿色实施规划方案的内容检查总结一次。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 半 正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 17 题(2 分)
加入到易错题
履约担保， 非因承包人原因导致工期延长的， 继续提供履约担保所增加的费用由（
）
承担。
A. 发承包人共同
B. 发包人
C. 监理人
D. 承包人
正确答案 B 您的答案 B 得分 2
第 18 题(2 分)
加入到易错题
单位工程的竣工验收工作（
）
不用必须参加。
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 消防单位
D. 施工单位
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 19 题(2 分)
加入到易错题
工程价款的结算方式是（
）
。
A. 按月结算
B. 竣工后一次结算
C. 分段结算
D.
以上都可以
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 20 题(2 分)
加入到易错题
下列哪个奖项是我国建设领域工程质量的最高奖（
）
。
A. 西湖杯
B.
白玉兰杯
C. 鲁班奖
D. 钱江杯
正确答案 B 您的答案 C 得分 0 第 21 题(2 分)
加入到易错题
询价采购， 又称为货比三家， 是指在比较几家供货商报价的基础上进行的采购， 询价采购的程序第一步就是成立询价小组， 关于询价小组说法正确的是（
）
A. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成， 其中专家不少于 2／ 3
B. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成， 其中专家不少于 1／ 3
C. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成， 其中专家不少于 2／ 3
D. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成， 其中专家不少于 1／ 3
正确答案 A 您的答案 A 得分 2
第 22 题(2 分)
加入到易错题
当利用 S 形曲线比较实际进度与计划进度时， 如果检查日期实际进展点落在计划 S 曲线的右侧， 则该实际进展点与计划 S 曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目(
)。
A. 实际进度超前的时间
B. 实际进度拖后的时间
C. 实际超额完成的任务量
D.
实际拖欠的任务量
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 23 题(2 分)
加入到易错题
全国建筑业新技术应用示范工程的申报条件， 以（
）
当年发出的《关于开展第*"全国建筑业新技术应用示范工程"申报工作的通知》 为准。
A. 住房城乡规划部
B. 住房城乡 设计部
C. 住房城乡 建设部
D.
住房城乡档案部
正确答案 B 您的答案 C 得分 0
第 24 题(2 分)
加入到易错题
各省部级示范工程的申报条件以各（
）
级主管单位的文件为准。
A. 省部
B. 市级
C. 县级
D. 县市级
正确答案 A 您的答案 A 得分 2
第 25 题(2 分)
加入到易错题
2010 版建筑业 10 项新技术的指导思想注重（
）
先进性的同时， 保证其安全、 可靠， 着重选用节能环保技术， 能代表现阶段我国建筑业技术发展的新成就及发展方向。
A. 新技术、 新机械、 新材料
B. 新技术、 新设计、 新材料、 新设备
C. 新工艺、 新材料、 新思想
D. 新技术、 新工艺、 新材料、 新设备
正确答案 D 您的答案 D 得分 2
第 26 题(2 分)
加入到易错题
石材挂装有干挂、 （
）
、 背粘三种技术。
A. 湿贴
B. 悬挂
C. 背栓
D. 抹砂浆
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 27 题(2 分)
加入到易错题
项目经理应具备的领导方法中不包括（
）
。
A. 以人为本、 做好服务
B. 以身作则、 行动领先
C. 发扬民主、 科学决策
D. 讲究艺术、 懂得激励
正确答案 B
您的答案 B 得分 2
第 28 题(2 分)
加入到易错题
在环境管理中， 确定环境因素时考虑的情况中不包括（
）
的紧急状态。
A. 正常
B. 非正常
C. 通常
D.
潜在
正确答案 C 您的答案 C 得分 2
第 29 题(2 分)
加入到易错题
试车中的责任承担， 因设计原因导致试车达不到验收要求， 发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。
（
）
承担修改设计、 拆除及重新安装的全部费用， 工期相应顺延。
A. 设计人
B. 发包人
C. 承包人
D. 设计人和发包人共同
正确答案 B 您的答案 B 得分 2
第 30 题(2 分)
加入到易错题
下列哪项不属于 2005 版 10 项新技术内容（
）
A. . 建筑节能和环保应用技术
B.
建筑节能技术
C. 建筑防水新技术
D. 高效钢筋与预应力技术
正确答案 B 您的答案 B 得分 2 第 31 题(2 分)
加入到易错题
项目冲突分析的内容包括（
）
。
A. 特定的冲突诱因与冲突的数量、 结构、 方式及影响幅度的关系
B. 针对发生的冲突， 可以尝试采用特定的方法来解决， 以积累相关的经验
C. 确定一定的指标来衡量冲突破坏性的大小
D. 从定量研究角度出发， 冲突发生的概率和后果影响评价都要通过访谈来完成
正确答案 A,C 您的答案 A,C 得分 2
第 32 题(2 分)
加入到易错题
项目考核评价的定性指标有（
）
。
A.
执行企业各项制度的情况
B.
安全指标完成情况
C.
项目管理资料的收集和整理情况
D.
发包人及用户的评价
正确答案 A,C,D 您的答案 A,C,D 得分 2
第 33 题(2 分)
加入到易错题
准确性较高的沟通方式有（
）
。
A. 上行沟通
B.
双向沟通
C. 书面沟通
D.
非正式沟通
正确答案 B,C 您的答案 B,C 得分 2
第 34 题(2 分)
加入到易错题
项目组合管理的特点有（
）
。
A. 组合管理的战略性
B. 组合管理的动态性
C. 组合管理的有效性
D. 强调组合的整合性
正确答案 A,B,D 您的答案 B,C 得分 0
第 35 题(2 分)
加入到易错题
钢筋原材料必须要做的试验项目包括（
）
。
A.
重量检测
B. 化学分析试验
C. 拉伸试验
D.
冷弯试验
正确答案 C,D 您的答案 C,D 得分 2
第 36 题(2 分)
加入到易错题
工程项目的单项分析包括（
）
。
A.
工程质量分析
B. 工期分析
C. 成本分析
D. 文明施工分析 正确答案 A,B,C 您的答案 B,C 得分 0
第 37 题(2 分)
加入到易错题
工程竣工验收的条件有（
）
。
A. 设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕
B. 有完整的工程竣工资料
C. 有勘察、 设计、 施工、 监理等单位签署确认的工程质量合格文件
D. 有工程使用的主要建筑材料、 构配件、 设备进场的证明及试验报告
正确答案 A,C,D 您的答案 A,B,D 得分 0
第 38 题(2 分)
加入到易错题
工程项目收尾管理工作内容包括（
）
。
A. A 竣工验收
B.
对项目进行总结、 评价
C.
审计工作
D.
竣工结算
正确答案 A,B,D 您的答案 A,D
得分 0
第 39 题(2 分)
加入到易错题
项目的沟通管理的特性有（
）
。
A.
动态性
B.
封闭性
C.
系统性
D.
复杂性
正确答案 C,D 您的答案
得分 0
第 40 题(2 分)
加入到易错题
工程竣工并按要求进行竣工验收， 需要大量的对竣工验收有关的各种资料信息。
这些信息（
）
。
A.
施工过程中， 长期积累形成的
B. 根据积累的资料整理分析而形成的
C. 竣工阶段编制而成的
D. 材料供应商提供的
正确答案 A,B 您的答案 A,B 得分 2 第 41 题(2 分)
加入到易错题
核心质量管理层由项目经理、 项目总工程师、 土建技术负责人、 安装技术总负责人和各专业工程师组成。
T. true
F. false 正确答案 T 您的答案 F
得分 0
第 42 题(2 分)
加入到易错题
工法的特性有先进性、 科学性...
篇四：上海二建继续教育培训
题：(共 4 题，每题 1 分)1、铝合金模板采用边框和端肋高度为（）mmU 型挤压型材制作而成。A .65 B .75 C .85 D .95 2、安装墙柱模板前，依照标高控制点检查墙柱模板安装位置楼板标高与否符合规定，高出某些应予以凿除，低某些在铝模板下垫上木楔，标高控制在（）mm 以内。
A .5 B .10 C .15 D .20 3、如下不属于铝模板施工中加固及矫正做法是（）。
A .墙模板加固 B .墙柱校正 C .梁矫正 D .顶板校正 4、如下属于铝模板优化原则是（）。
A .层高不不不大于 3.1m，竖向墙板一板到顶 B .对拉螺栓直径不不大于 16mm C .承办板采用双排螺钉固定 D .加固体系必要是内四外五 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.早拆装置涉及（）。
A .梁底早拆头 B .板底早拆头 C .单斜早拆铝梁 D .双斜早拆铝梁
E .快拆锁条 6.铝模板施工细部做法涉及（）。
A .阴阳角连接
B .楼梯模板安装 C .预留预埋 D .吊模施工 E .反坎施工 7.沉箱吊模阴角倒角优化内容涉及（）。
A .卫生间沉箱吊模一次成型，一次找坡同步底部阴角圆弧倒角一次成型，地面原浆压光。
B .沉箱吊模上口位置水平，下口略带倾斜，实现构造一次找坡成型。
C .沉箱吊模下口采用圆弧形模板收边，实现阴角圆弧倒角一次成型。
D .吊模通过拉条钢梁固定在外墙 K 板上或使用套管螺栓固定在顶板模板上，以保证定位精确，固定牢固。
E .厨房、卫生间砼墙面预留给水管压槽，压槽深度 30mm，采用铝合金配件固定在墙模板上。
判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.组合模板构造设计应采用以概率理论为基本极限状态设计办法，并应采用分项系数设计表达式进行设计计算。对错 9.配板时，无论墙柱模板还是平板模板均宜选用原则模板为主，如有非标尺寸，应在阳角板上进行调节。对错 10.工厂预拼装是铝模板进场前重要一种环节，通过预拼装来验收模板与否按照深化图生产，加工与否有错误或漏掉，特别是某些特殊部位与否可以顺畅拼装和拆卸。对错
单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、墙面和屋面均为块砖时女儿墙应采用（）
A .混凝土圆弧 B .砖贴圆弧 C .直角留缝 D .圆弧留缝 2、排烟风道应（）女儿墙高度 A .无关 B .平齐 C .高于 D .低于 3、盲人道坡道不应设计成（）
A .直线 B .弧形 C .直角 D .缓坡 4、盲人道扶手起点与终点以及拐角处延伸应不不大于等于（）mm A .200 B .300 C .400 D .500 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.精品工程按分部工程、重点部位或专家检查路线进行分类，涉及（）
A .屋面 B .室外装饰 C .室内装饰 D .设备间 E .地面 6.（）部位必要使用安全玻璃 A .7 层及 7 层以上建筑物外开窗 B .面积不不大于 1.5 ㎡玻璃或玻璃底边离最后装修面不大于 500mm 落地窗 C .幕墙 D .家用全身镜 E .倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶 7.创优项目多水房间检查重点三缝合一是指（）
A .柱线 B .墙砖 C .地砖 D .吊顶 E .梁线 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.精品工程是具备优良内在品质和精致外观效果工程对错
9.爬梯位置应设立在人员易行位置对错
10.木门木制空腹门上下冒头和横楞应留透气孔对错
单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、如下选项中不是铝模板系统构成某些是（）。
A .模板系统 B .支撑系统 C .配件系统 D .支架系统2、铝合金模板采用边框和端肋高度为（）mmU 型挤压型材制作而成。
A .65 B .75 C .85 D .953、当验算模板及支承系统在自重与风荷载作用下抗倾覆稳定性时，抗倾覆系数不应不大于（）。
A .1.05 B .1.15 C .1.25 D .1.5 4、如下属于铝模板优化原则是（）。
A .层高不不不大于 3.1m，竖向墙板一板到顶 B .对拉螺栓直径不不大于 16mm C .承办板采用双排螺钉固定 D .加固体系必要是内四外五 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.模板系统涉及（）。
A .平面模板 B .转角模板 C .木模板 D .钢模板
E .组合模板
6.铝模板施工细部做法涉及（）。
A .阴阳角连接
B .楼梯模板安装 C .预留预埋 D .吊模施工 E .反坎施工 7.沉箱吊模阴角倒角优化内容涉及（）。
A .卫生间沉箱吊模一次成型，一次找坡同步底部阴角圆弧倒角一次成型，地面原浆压光。
B .沉箱吊模上口位置水平，下口略带倾斜，实现构造一次找坡成型。
C .沉箱吊模下口采用圆弧形模板收边，实现阴角圆弧倒角一次成型。
D .吊模通过拉条钢梁固定在外墙 K 板上或使用套管螺栓固定在顶板模板上，以保证定位精确，固定牢固。
E .厨房、卫生间砼墙面预留给水管压槽，压槽深度 30mm，采用铝合金配件固定在墙模板上。
判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.组合模板构造设计应采用以概率理论为基本极限状态设计办法，并应采用分项系数设计表达式进行设计计算。对错
9.铝模板由施工人员分区进行拆除，先装先拆，后装后拆。对错
10.工厂预拼装是铝模板进场前重要一种环节，通过预拼装来验收模板与否按照深化图生产，加工与否有错误或漏掉，特别是某些特殊部位与否可以顺畅拼装和拆卸。对
单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、危大工程专家论证会参加专家人数不得少于（）名
A .3
B .4
C .5
D .6 2、挖土机施工时，任何人不得在作业范畴内进行其他作业或停留，且应保存 0.3m 厚不挖，最后由（）至设计标高。
A .人工修挖
B .机械修挖
C .铲机修挖
D .大型挖掘机修挖 3、对于刚性管道，该沟槽回填范畴内应采用（）
A .人工回填
B .铁夯回填
C .压路机回填
D .轻型压实机具 4、高支模支架立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑水平夹角以（）为宜
A .30°
B .45°
C .60°
D .75° 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.危险性较大分某些项工程安全管理客体对象为（）
A .问卷调查
B .危大工程辨认
C .专项方案编制
D .专家论证
E .专项方案实行 6.（）应当建立危大工程安全管理档案
A .施工单位
B .建设单位
C .设计单位
D .审查单位
E .监理单位 7.对危险性较大分某些项工程进行监测监控可从（）方面进行
A .监测监控点布设
B .监测监控内容
C .监测监控设备
D .监测监控预警值
E .监测监控人员 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对于超过一定规模危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
对 错 9.井周边回填应沿井室轴对称压实，不得漏夯 对 错 10.混凝土基本强度达到 2MPa 以上时，方可进行管节铺设 对 错
10:12:06 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、危大工程专家论证会参加专家人数不得少于（）名
A .3
B .4
C .5
D .6 2、挖土机施工时，任何人不得在作业范畴内进行其他作业或停留，且应保存 0.3m 厚不挖，最后由（）至设计标高。
A .人工修挖
B .机械修挖
C .铲机修挖
D .大型挖掘机修挖 3、对于刚性管道，该沟槽回填范畴内应采用（）
A .人工回填
B .铁夯回填
C .压路机回填
D .轻型压实机具 4、高支模支架立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑水平夹角以（）为宜
A .30°
B .45°
C .60°
D .75° 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.危险性较大分某些项工程安全管理客体对象为（）
A .问卷调查
B .危大工程辨认
C .专项方案编制
D .专家论证
E .专项方案实行 6.（）应当建立危大工程安全管理档案
A .施工单位
B .建设单位
C .设计单位
D .审查单位
E .监理单位 7.对危险性较大分某些项工程进行监测监控可从（）方面进行
A .监测监控点布设
B .监测监控内容
C .监测监控设备
D .监测监控预警值
E .监测监控人员 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对于超过一定规模危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
对 错 9.井周边回填应沿井室轴对称压实，不得漏夯 对 错 10.混凝土基本强度达到 2MPa 以上时，方可进行管节铺设 对 错
10:31:16 单选题：(共 7 题，每题 1 分) 1、高柱、高墙( )侧模要开设浇捣孔，以便于混凝土灌溉和振捣。
A .2m
B .2.5m
C .3m
D .不不大于 3m 2、钢质支撑体系其钢楞和支撑布置形式应满足模板设计规定，并能保证安全承受施工荷载，钢管支撑体系普通宜扣成整体排架式，其立柱纵横间距普通为（）m 左右。
A .1
B .2
C .3
D .4 3、竖向构件模板拆除时应充分考虑大气温度与风速问题，普通状况下拆除模板时间应当是每天( )，此时混凝土表面与大气温差较小，所产生温度应力也相对较小，混凝土不易开裂。
A .高温时间段
B .低温时间段
C .其他时间 4、楼梯模板缺陷现象重要有：楼梯侧帮露浆、麻面，底部不平； 楼梯梯段施工缝设立未在梯段板跨度端部（）范畴内设立；楼梯梯模板接缝不严。
A .1/3
B .1/2
C .1/4
D .1/5 5、浇捣砼时在剪力墙或柱头下( )位置埋设螺栓，上层支模时，该螺栓作为固定模板支点，避免柱根部错台。
A .200mm
B .100mm
C .150mm 6、混凝土浇筑时，要（ ）下料，浇筑高度应严格控制在施工规范容许范畴内。
A .非对称
B .均匀对称
C .两者均可 7、跨度不不大于 8m 构件应混凝土强度达到≥（）％方能拆除支撑及模板。
A .75
B .80
C .90
D .100 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.当支撑直接撑在土坑边时，下面应垫以木板，以扩大其接触面。
对 错 9.浇筑混凝土前先浇水湿润模板及楼板表面，然后浇一层 20mm 厚砂浆(其成分与混凝土内砂浆成分相似),砂浆不适当铺得太厚，并禁止用料斗直接浇筑。
对 错 10.后浇带处模板、支撑在安装时应与支撑系统紧密相连，待后浇带浇筑完毕且混凝土强度达到≥75％以上方能拆除支撑及模板。
对 错 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、建筑工程质量在（
）自行检查合格基本上，由工程质量验收责任方组织，工程建设有关单位参加，对检查批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程质量进行审核，并依照设计文献和有关原则以书面形式对工程质量与否达到合格作出确认。
A .施工单位
B .监理单位
C .建设单位
D .设计单位 2、检查批应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
A .监理员
B .专业监理工程师
C .总监理工程师
D .建设单位工地代表 3、单位工程中分包工程竣工后，分包单位应将所分包工程质量控制资料整顿完整，并移送给（ ）。
A .总包单位
B .监理单位
C .建设单位
D .设计单位 4、单位工程竣工后，组织关于人员对工程质量进行竣工预验收是（ ）。
A .项目负责人
B .项目技术负责人
C .总监理工程师
D .建设单位工地代表 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.现行建筑工程施工质量验收规范体系重要特点有（ ）。
A .验评分离
B .强化验收
C .完善手段
D .过程控制 6.检查批可依照施工、质量控制和专业验收需要，按（ ）进行划分。
A .工程量
B .楼层
C .施工段
D .变形缝 7.分部工程应由总监理工程师组织施工单位（ ）等进行验收。
A .专业工长
B .项目专业技术负责人
C .项目技术负责人
D .项目负责人 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.对施工质量不符合原则规定部位采用整修等办法是返工。
对 错 9.勘察单位项目负责人应参加地基与基本分部工程验收。
对 错 10.分项工程所含检查批质量控制资料应完整。
对 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、脚手架钢管每根钢管最大质量不应不不大于（）kg
A .20.8
B .22.8
C .23.8
D .25.8 2、底模下水平钢管与立杆惯用（）扣接
A .长扣件
B .单扣件
C .旋转扣件
D .可接扣件 3、双排脚手架搭设高度不适当超过（）m
A .30
B .50
C .70
D .100 4、（）级以上大风不能升降附着式脚手架
A .五
B .六
C .七
D .八 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.连墙件设立种类有（）
A .木质连墙件
B .钢制连墙件
C .刚性连墙件
D .柔性连墙件
E .综合连墙件 6.附着式升降脚手架按动力形式可分为（）
A .手动
B .提高式
C .电动
D .气压
E .液压 7.附着升降脚手架与老式落地式双排脚手架比较具备（）特点
A .周转材料运用率减少
B .一次性投入材料大大减少
C .劳动力投入少
D .使用过程中不占用塔吊和施工电梯
E .增长了风险 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.施工现场宜采用柔性连墙件 对 错 9.扣件在螺栓拧紧扭力矩达到 65N.m 时，不得发生破坏 对 错 10.混凝土强度未达到 C20 可以进行提高操作 对 错 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、梁起吊时，用吊索钩住扁担梁吊环，吊索应有足够长度以保证吊索和扁担梁之间角度不不大于（）度。
A .30
B .45
C .60
D .90 2、吊装就位时待构件下降至作业面（）m 左右高度时施工人员方可接近操作。
A .0.5
B .1
C .2
D .3
3、灌浆料拌合物应在制备后()h 内用完。
A .0.5
B .1
C .2
D .3 4、支撑架体间距要符合安全设计规定，距离支座()㎜处应当有横梁和竖撑，上下层支撑应在同始终线上。
A .50
B .100
C .200
D .500 多选题：(共 3 题，每题 1 分) 5.装配式建筑按照受力方式可分为（）。
A .装配式混凝土框架构造
B .装配式混凝土剪力墙构造
C .装配式混凝土框架-剪力墙构造
D .装配式混凝土排架构造 6.装配式建筑按照连接方式可分为（）。
A .焊接
B .锚栓连接
C .螺栓连接
D .法兰连接 7.混凝土构造预制构件拆分，要（）多家联合办公，共同拟定最后混凝土构造构件拆分预制加工图。
A .建设单位
B .预制单位
C .总承包单位
D .监理单位 判断题：(共 3 题，每题 1 分) 8.预制柱接头连接采用套筒灌浆连接技术。
对 错 9.灌浆前应制定灌浆操作专项质量保证办法。
对 错 10.进场验收重要检查资料及外观质量，防止在运送过程中发生损坏现象。
对 错 单选题：(共 4 题，每题 1 分) 1、后张法施工较先张法长处是（）。
A .不需要台座、不受地点限制
B .工序少
C .工艺...
篇五：上海二建继续教育培训
复习题第 1 章 建设工程法律法规 一、单选题：
1.我国建设工程法律法规体系中，《建筑业企业资质管理规定》属于（
D）。
A.法律
B.行政规章
C.行政法规
D.部门规章
2.有关法的形式，描述正确的是（ C
）。
A.宪法的法律地位和效力是最高的，由国务院制定
B.行政法规的效力低于宪法，但是高于法律
C.法律的效力高于地方性法规
D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府裁决
3.有关法的形式，描述正确的是（
C
）。
A.宪法的法律地位和效力是最高的，由国务院制定
B.行政法规的效力低于宪法，但是高于法律
C.法律的效力高于地方性法规
D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府裁决
4.监理人收到承包人报送的竣工验收申请报告后（
C
）内完成验收申请审查。
A.7 天
B.10 天
C.14 天
D.21 天
5.发包人应在竣工验收合格后（
C
）天内向承包人签发工程接收证书，无正当理由逾期不颁发的，自验收合格后第 1 天起视为已颁发工程接收证书。
A.7 天
B.10 天
C.14 天
D.21 天
6.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（ D
）。
A.配备兼职安全生产管理人员
B.配备专职安全生产管理人员
C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
7.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（ A
）。
A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝 C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间 80 分贝，夜间禁止施工
D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。
8.关于设计单位的权利的说法，正确的是（
B
）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
9.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（
B
）。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
2B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
10.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（
C
）作业
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
11.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（
C
）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.7
B.10
C.15
D.3
12.建设单位应自建设项目投入试生产之日起（ C
）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.1
B.2
C.3
D.5
13.关于建设工程分包的说法，正确的有（ A
）。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
14.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（
A
）。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处 10 万元以下的罚款
15.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（
C
）对施工作业质量进行监督控制。
A.项目管理实施规划
B.施工质量计划
C.监理规划与实施细则
D.施工组织设计
16.建筑施工企业项目经理是指受企业（
C
）委托对工程项目过程全面负责的项目管理者。
A.董事会
B.总工程师
C.法定代表人
D.股东代表大会
17.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（
A
）。
A.暂时停止施工，并及时报告建设单位
B.整改，并及时报告建设单位
C.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.整改，并及时报告有关主管部门
18.根据《招标投标法实施条例》规定，招标人要求投标人提交的投标保证金不得超过项目估算价的（
A
），保证金有效期应与投标有效期一致。
A.2%
B.2‰
C.5%
D.5‰
319.同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（
D
）单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的
B.联合体牵头
C.承担主要任务的
D.资质等级较低的
20.根据《招标投标法实施条例》规定，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起（
A
）日内退还。
A.5
B.7
C.10
D.15
21.以下有关工程招标投标做法正确的是（
B
）。
A 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，可以参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
B.在招标环节，招标人不得规定最低投标限价。
C.招标结束后，可就招标文件中和投标文件中的内容做适当调整，签订书面合同。
D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人，按照该组织要求协同投标，不属于投标人相互串通投标。
22.下列关于安全生产法的说法中正确的是（ B
）。
A.工程建设单位主要负责人必须具备与本单位所从事生产经营活动相应的资质证书
B.工程建设单位的主要负责人可以不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的资格证书，但必须具备相应的安全生产知识和管理能力
C.特种作业人员的范围由特种行业的主管部门确定
D.工程建设单位必须为从业人员提供符合企业标准的劳动防护用品
23.安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（
C
）。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人府兼任应急救援人员
24.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（
A
）申请领取施工许可证书。
A.县级以上人民政府建设行政主管部门
B.市级以上人民政府建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.国务院所属行政主管部门
25.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（
A
）。
A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图纸
D.已经取得规划许可证
26.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（
D
）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收
B.签订施工合同
C.进场开工
D.领取施工许可证
427.申请施工许可证，项目建设资金应落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（
D
），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（
D
）。
A.30%和 20%
B.40%和 20%
C.40%和 30%
D.50%和 30%
28.H 开发公司拟投资修建一个造价 2 亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是（
D ）。
A.环境影响评价文件没有通过审查
B.未获得施工许可证
C.消防设计图纸审查不合格
D.施工现场没有拆迁完毕
29.根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，凡工程投资额在（
B
）以上或建筑面积在（
B
）以上的房屋建筑工程及城镇市政基础设施工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。
A.300 万元，200 ㎡
B.30 万元，300 ㎡
C.50 万元，200 ㎡
D.35 万元，200 ㎡
30.以下（
C
）不是项目负责人质量终身制的体现。
A.办理质量监督手续前，项目负责人签署工程质量终身责任承诺书
B.质量终身责任承诺书，连同法定代表人授权书，报工程质量监督机构备案。
C.在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和法人代表姓名
D.建立各方主体项目负责人质量终身责任信息档案
31.建设单位办理质量监督手续时，应向工程质量监督机构提交以下哪些资料（
B
）。
A.勘察、设计、施工、监理单位中标通知书
B.建设、施工和监理单位工程项目负责人和机构组成及有关人员资格证书
C.审核通过的施工组织设计
D.施工图设计文件审查报告
32.工程质量监督机构对涉及工程结构安全、使用功能和关键部位的抽测项目不包括（
D
）。
A.建筑材料抽测
B.现浇楼板厚度
C.主体结构
D.非承重墙体的垂直度
33.以下有关项目负责人质量终身责任制的说法错误的是（
B
）。
A.建设责任主体项目负责人在开工前，分别签署授权书
B.施工单位项目经理应按设计院出的图纸进行施工
C.项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书
D.工程竣工验收合格后，将项目负责人质量终身责任信息档案移交城建档案馆。
34.因建设项目责任主体负责人原因，造成重大工程质量事故的，吊销执业资格证书，（
D ）内不予注册。
A.1
B.2
C.3
D.5
35.项目负责人的安全生产责任不包括（
D
）。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.确保安全生产费用的有效使用
C.落实安全生产责任制度，安全生产规章和操作规程
D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
36.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作（
B
）。
5A.负总责
B.全面负责
C.负领导责任
D.负监督责任
37.建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（
C
）。
A.群防群治制度
B.伤亡事故处理报告制度
C.事故预防制度
D.安全责任追究制度
38.当施工人员入场时，工程项目部应组织进行（ B
）安全教育培训。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
39.分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（
C
）支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同
B.分包单位
C.总承包单位
D.建设单位
40.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（
C
）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A.半年
B.二年
C.一年
D.三年
41.安全生产许可证的有效期为（ C
）年。
A.1
...
篇六：上海二建继续教育培训
建筑基坑工程安全管理规范考试时长：15 分钟， 总分:1０ 分 ,合格分数：6 分 ====== 单选题部分= ＝==== 1、开挖深度达到或超过(D）m 得基坑为深基坑、 o
A 1 o
B 2 o
C ３ o
D 5 ２、对于开挖深度达到或超过（Ｃ)m 得基坑应进行基坑工程设计 o
Ａ 1 o
B 2 o
C 3 o
D 4 ３、对开挖深度达到或超过（）ｍ得深基坑应进行设计方案论证 D o
A 1 o
B 3 o
C 5 o
D １０ 4、深基坑安全专项施工方案论证专家组宜专业配套齐全,其中注册岩土工程师与注册建造师至少各(A ）名 o
A 1 o
Ｂ 2 o
C 3 o
D ５ ＝＝==== 多选题部分＝= ＝== ＝ 5、基坑开挖影响范围内包括（ABCＤ)。
o
A 既有建（构）筑物 o
B 道路 o
C 地下设施 o
D 地下管线
６、建设单位应择优选择具有资质与经验得（ＡBCＤ）与监测单位承担基坑工程得相应工作。
o
A 勘察 o
B 设计 o
C 施工 o
D 监理 7、基坑场地得（AB )、取样、原位测试与室内试验应符合国家有关技术标准得规定。
o
A 勘察范围 o
Ｂ 勘察深度 o
C 勘探点数量与间距 o
D 钻孔深度 ＝ ＝==== ＝判断题部分==== ＝＝ ８、在基坑施工及使用阶段，对基坑及周边环境实施得检查、量测与监控。对 对 错
9、基坑周边有其她工程相继施工得，后施工工程得建设单位或施工单位应主动做好协调工作。对 对 错
10、建设单位在申请领取施工许可证或办理建设工程安全监督手续时，向有关部门所提供得危险性较大分部分项工程清单与安全管理措施之中，应含基坑工程得内容.对 对 错
２ 建设工程质量管理及质量管理体系
考试时长:15 分钟, 总分:10 分 ,合格分数：６分 = ＝=== ＝单选题部分== ＝＝＝= １、工程质量得特点不包括( Ｄ) o
A 影响因素多 o
B 质量波动大 o
C 终检得局限性 o
D 存在得质量问题显而易见
２、过程得基本构成就是：（ D) o
A 输入
o
Ｂ 输出 o
C 相关活动 o
D 外部影响 3、质量成本得组成不包括( Ｄ）
o
Ａ 预防成本 o
B 鉴定成本 o
Ｃ 内部损失成本 o
D 实际成本
4、质量管理体系得建立与运行不包括( D）：
o
A 质量管理体系得确立 o
B 质量管理体系文件得编制 o
C 质量管理体系得实施运行 o
Ｄ 质量管理体系得监督审查 = ＝== ＝= 多选题部分==== ＝＝ 5、质量管理得定义：在质量方面指挥与控制组织得协调得活动。这些相互协调得活动,通常包括质量方针( AＢCD)与质量改进。
o
Ａ 质量目标得建立 o
B 质量策划 o
C 质量控制 o
Ｄ 质量保证 6、质量得定义:一组固有特性满足要求得程度，具体为:（ＢC ) o
A 产品质量、某项活动或过程得工作质量、质量管理体系运行得质量； o
B 由一组固有特性组成，特性就是指区分得特征; o
C 应满足明示得、隐含得或必须履行得需要与期望; o
D 顾客与其她相关方对产品、过程或体系得质量要求就是动态得、发展得与相对得 7、工程质量控制得原则（ abc）
o
Ａ 坚持质量第一得原则 o
B 坚持以人为核心得原则 o
C 坚持以预防为主得原则 o
D 坚持质量标准得原则
= ＝＝=== 判断题部分== ＝= ＝＝ ８、质量成本：就建筑施工企业来说，就是为保证与提供建筑产品质量而进行得质量管理活动所花费得费用.即建筑企业为保证与提高工程质量所发生得一切费用与由于工程未达到规定得质量水平而造成得一切损失费用得总与。(错）
对 错
9、内部损失成本:即为使建筑材料经过合理技术组合形成建筑产品过程中发生得一切费用主要包括不可修复得废品损失、可修复废品得返修损失、返工后或矫正后得产品重复检测与试验得复验费用、由于产品质量事故引起得停工损失及产品降级损失等。对 对 错
10、质量管理得 PDCＡ循环管理模式：策划（Pｌan）、实施(Do）、检查（Cheｃｋ）、处理(Ａct）。对 对 错
3 建设项目全寿命周期成本管理
考试时长：1５ 分钟, 总分:1０ 分 ，合格分数:6 分 === ＝= ＝单选题部分== ＝=== １、（Ｂ )又称建设项目寿命周期，就是指建设项目从其寿命开始到寿命结束得时间。
o
Ａ 施工期 o
B 建设项目全寿命周期 o
C 停工期 o
D 完工期 2、（A ）就就是建设项目在其决策、实施、投入使用之后到其功能不能满足业主需要之间得期限。
o
A 物理寿命 o
Ｂ 法律寿命 o
C 经济寿命 o
Ｄ 功能寿命 3、目前，在我国工程造价管理实践中得主导管理模式就是以（ Ａ)为计价基础得全过程工程造价管理模式。
o
A 定额 o
B 定量 o
C 工期 o
D 完工量 4、就是通过相关得法律、法规、政策进行建设项目全寿命周期成本控制。C o
A 经济手段
o
B 技术手段 o
C 法律手段 o
D 文化手段 ===== ＝多选题部分＝===== 5、对于建设项目得寿命周期得研究与界定,主要有(ＡBCD )四种。
o
A 物理寿命 o
B 功能寿命 o
C 法律寿命 o
D 经济寿命 6、建设项目全寿命周期成本得特点中,复杂性就是指（ＡBC ) o
A 建设项目全寿命周期成本得内容更加丰富 o
Ｂ 建设项目全寿命周期成本控制更加复杂 o
C 建设项目全寿命周期成本影响因素分析得对象范围更广，成本影响因素得类别更加丰富 o
Ｄ 计算更加复杂 7、全寿命周期总成本包括（ ＡBD)等. o
A 初始投资 o
Ｂ 运营成本 o
C 维护成本 o
D 替换成本 === ＝== 判断题部分====== 8、在正常使用得情况下，从建设项目决策阶段到由于物理损坏而导致基本功能无法满足用户得正常使用得整段时间,被称为物理寿命期. 对 对 错
９、建设项目得寿命周期成本，即就是建设项目在其寿命周期内发生得所有费用。对 对 错
１0、建设项目全寿命周期成本控制就就是通过对组织、技术、经济等多方面得资源进行合理得分配与利用，实现成本控制得目标，其具有管理属性。
对 对 错
４ 建筑节能
考试时长:15 分钟， 总分:10 分 ,合格分数：6 分 ====== 单选题部分= ＝＝=== １、当今社会三大社会能耗不包括（Ｄ ) o
A 工业 o
B 交通 o
C 建筑 o
D 人才 2、“节能”被称为煤炭、石油、天然气、核能之外得（ A）
o
A 第五大能源 o
B 特殊能源 o
C 绿色能源 o
D 未来能源 3、采用中央空调得大型商厦等绝大部分为高耗能建筑，其单位面积能耗大约就是普通居住建筑得（Ｂ ）
o
A 5—10 倍 o
B 10—15 倍 o
C 1５—20 倍 o
Ｄ 20—25 倍 4、项目监理机构应监督施工单位做好得施工过程记录不包括（ Ａ) o
A 地基处理 o
B 屋顶各层隐蔽工程验收记录 o
C 天窗安装工程验收记录
o
D 墙体各层构造隐蔽工程得施工质量验收记录 === ＝＝= 多选题部分==== ＝= 5、 EPＳ保温隔热板得特点（ABCD ) o
A 工厂化生产、产品质量稳定 o
B 施工简便、一次操作完成、周期短、效率高、减少湿作业 o
C 面层可据设计要求制作各种颜色花样、美观整洁 o
D 适用范围广、综合施工造价低 6、在项目施工前,应按设计图纸要求组织实施对以下有关材料与产品得送检（ABCＤ ) o
A 屋顶隔热材料得导热系数 o
B 天窗所使用得玻璃(普通平板玻璃除外)传热系数与遮阳系数 o
Ｃ 外墙隔热材料或填充墙材料得导热系数，必要时进行墙体传热系数检测 o
D 外墙或屋面外表面得太阳辐射吸收系数（如采用浅色处理) 7、建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定 （AＢCＤ ）
o
A 分项工程应全部合格 o
B 质量控制资料应完整 o
C 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求 o
D 严寒、寒冷与夏热冬冷地区得外窗气密性现场实体检验结果应合格 ＝ ＝===== 判断题部分==== ＝= ８、发展出一套解决中国实际问题得低能耗大型公共建筑技术，可大大缓解由于目前城市建设中大型公共建筑比例得增长将造成得城市电力供应紧张状况。对 对 错
9、我国热力工程得应用中给保温材料下了这样一个定义：以减少热量损失为目得，在平均温度等于或小于６23K(350℃)时，导热系数小于０、12 W/m•K 得材料(密度不大于350kg/m3）,称之为保温材料(导热系数＜0、0５ W/m•K 得材料称为高效保温材料）。对 对 错
1０、居住建筑得外窗面积不应过大,各朝向得窗墙面积比,北向不应大于 0、4５;东、西向不应大于０、30;南向不应大于０、50。错 对 错
5 建设项目安全现状及风险分析
考试时长：1５ 分钟， 总分:10 分 ，合格分数:6 分 = ＝==== 单选题部分=== ＝== 1、以下不属于风险事件得就是（D ) o
Ａ 非典 o
B 台风 o
Ｃ 矿难 o
D 堵车 2、风险最主要得特征就是（Ａ ）
o
Ａ 不确定性 o
Ｂ 不合法 o
C 客观性 o
Ｄ 不可控 3、以下属于纯粹得风险得就是（A) o
A 安全生产事故 o
Ｂ 项目投资 o
Ｃ 炒股 o
D 炒房 ４、长期风险就是指风险可能持续（Ｄ）年以上 o
Ａ 2 o
B 3 o
C 4 o
D 5 == ＝=== 多选题部分= ＝== ＝= 5、建筑施工安全事故发生规律主要在哪几个方面 AＢＣD o
Ａ 事故类型 o
Ｂ 空间 o
Ｃ 时间 o
D 分部分项工程 6、以下属于建筑事故类型得就是(ABCD）
o
Ａ 高处坠落 o
B 坍塌 o
Ｃ 物体打击 o
D 中毒 7、以下说法正确得就是（AＢD）
o
A 生产经营单位必须遵守本法与其她有关安全生产得法规、法律，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制与安全生产规章制度； o
Ｂ 生产经营单位得主要负责人对本单位得安全生产工作全面负责 o
Ｃ 不具备安全生产条件，可以从事生产经营活动 o
D 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 = ＝==== 判断题部分====== ８、建设单位未取得施工许可证即可开工建设
错
对 错
9、施工单位主要负责人依法对本单位得安全生产工作全面负责
对
对 错
10、施工单位得项目负责人应当有取得相应执业资格得人员担任
对
对 错
6 ＢIM 技术分析与应用
考试时长：15 分钟, 总分:１0 分 ，合格分数:6 分 === ＝＝= 单选题部分＝=== ＝= １、BIM 模型架构与建模主要有(A）两种 o
A 集成式与分散式 o
B 开放式与封闭式 o
C 结构式与分散式 o
D 合成式与拆分式 2、(Ｃ)就是工程管理得核心,也就是 BIM 实施得主要价值与目前实践中得难点 o
A 建筑施工环境管理 o
Ｂ 建筑施工材料管理 o
Ｃ 建筑质量安全管理
o
Ｄ 建筑施工进度管理 3、BＩＭ作为一种建设工程项目得数据化技术，强调其在（）内通过对数据得应用产生价值
D o
A 设计阶段 o
B 施工阶段 o
C 竣工验收阶段 o
D 全寿命周期 ４、美国总承包商协会(ＡGC)定义 BIM 为一个面向对象得建筑开发工具，其利用5D 建模概念、信息技术与软件得互可操作性去实现建设项目得设计、运营、维护,也实现信息得沟通;其中 5Ｄ就是指什么
C o
A 3D 空间 o
Ｂ ３D 空间 4Ｄ进度 o
C 3D 空间 4D 进度 ５D 造价 o
D 3D 空间 ４D 进度 ５D 安全 ＝ ＝===== 多选题部分====== 5、ＢIM 工具主要包括(ABＣ) o
A 建模软件 o
B 计算分析软件 o
C 应用软件 o
D 基础软件 6、工具层主要有（ABCＤ)等 o
A 建筑工具 o
B 结构工具 o
Ｃ 机电工具 o
D 性能工具 7、ＢIM 环境主要包括（AＢCD)等内容 o
Ａ BIＭ团队 o
Ｂ 网络（云）、服务器 o
Ｃ 工作站 o
D BＩM 标准
=== ＝== 判断题部分== ＝= ＝＝ 8、设计阶段 BIＭ应用得主要价值体现之一就就是ＢＩM 协同设计与协同工作。协同设计需具备得功能有工作共享、内容复用、动态反馈
对 对 错
9、BＩＭ就是通过利用数字建模软件,把真实得建筑信息参数化、数字化以后形成一个模型，以此为平台,从设计师、工程师一直到施工单位与物业管理方，都可以在整个建筑项目得全生命周期进行信息得共享与改进
对 对 错
10、在建筑工程项目执行过程中，由于各参建单位之间得沟通不到位，往往容易出现各种专业之间以及阶段之间得碰撞问题 BＩＭ可在建筑物建造前期对各专业得碰撞问题进行协调,减少设计错误
对 对 错
7 施工现场重大危险源识别与控制及注意事项
考试时长：15 分钟, 总分：10 分 ,合格分数:6 分 ＝ ＝= ＝＝= ＝单选题部分===== ＝ １、在对于危险源得分类中，可能发生意外释放得能量或危险物质指得(A) o
A 第一类危险源 o
B 第二类危险源 o
C 第三类危险源 o
D 第四类危险源 2、长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品得数量等于或者超过临界量得单元（包括场地与设施)指得就是(A）
o
A 重大危险源 o
B 严重危险源 o
C 特大危险源 o
D 一般危险源 3、下列不属于可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响得事故类型得就是（Ｄ）
o
Ａ 高空坠落
o
B 触电 o
C 物体打击 o
D 铁钉扎伤 ４、在模板工程中导致坍塌得原因不包括（D）
o
A 施工方案缺乏或不符合要求 o
B 混凝土模板支撑系统不符合要求
o
C 模板工程无验收与交底
o
D 模板发生渗漏 ＝ ＝===== 多选题部分＝===== 5、根据多年得建筑事故来瞧，目前建设工程得三个重大危险源就是：（ABC）
o
A 高模板
A 或Ｂ其中一个就是深基坑 o
B 高模板 o
C 起重机械 o
D 钢筋加工机械 6、隐患得识别方式有(ABCD) o
A 通过重大危险源识别重大隐患 o
B 通过项目得施工特点识别隐患
o
C 日常得工作经验识别 o
D 各种技术规范、标准得技术识别 7、对危险源得识别方法有(ABC) o
A 安全检查表法
o
Ｂ 事故树分析法 o
C 作业安全分析法
o
D 目测法 ===== ＝判断题部分==== ＝= 8、历史发生事故统计案例,经验教训可以作为编制安全检查表得依据
对
对 错
9、危险源得识别要针对不同被检查区域、场所、工程实体、重大设备等要有所侧重，避免重复
对
对 错
10、安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行
对
对 错
8 市政工程安全管理
考试时长：１５ 分钟， 总分：１0 分 ，合格分数：6 分 = ＝== ＝= 单选题部分=== ＝= ＝ 1、建设单位应当在拆除工程施工(A）前，将相关得资料报送建设工程所在...
篇七：上海二建继续教育培训
经理执业导则考试时长：15 分钟， 总分：100 分 ，合格分数：60 分
====== 单选题部分====== • 1.职业道德的内容的最高境界是什么 •
o
A 爱岗敬业 o
B 诚实守信 o
C 办事公道 o
D 奉献社会 • 2.建造师职业资格是担任项目经理的（）条件 •
o
A 必要 o
B 充分 o
C 充要 o
D 后续 • 3.项目经理的任务包括项目的（）两个方面 •
o
A 行政管理和项目管理 o
B 财务管理和成本管理 o
C 项目管理和成本管理 o
D 行政管理和财务管理 • 4.（）负责主持编制项目管理实施规划 •
o
A 项目经理
o
B 项目总监 o
C 设计经理 o
D 技术工程师 ====== 多选题部分====== • 5.职业道德的特征具有哪些 •
o
A 职业性 o
B 历史性 o
C 多样性 o
D 记录性 • 6.我国注册建造师应遵循的职业道德 •
o
A 遵纪守法，维护建造师声誉 o
B 诚实信用 o
C 尊重他人 o
D 廉洁自律 • 7.项目经理中间解聘原因 •
o
A 健康原因不能胜任 o
B 有较严重的违规、违纪行为 o
C 业主提出撤换要求 o
D 因自身管理原因造成工期严重拖后，或发生重大质量、安全事故 ====== 判断题部分====== • 8.职业道德主要用于规范市场主体的经济行为，是市场经济高效有序运行的基础。
• 对 错 • 9.职业道德规范是指从事某种职业的人们在职业生活中所要遵守的标准和准则。
• 对 错 • 10.项目经理应弘扬爱国主义精神，恪守职业道德。自觉践行社会主义荣辱观 • 对 错
篇八：上海二建继续教育培训
3)工程项目管理案例分析概述 ====== 单选题部分====== • 1.项目管理具有预见性是工程项目管理案例应有的（ ）基本特征。o A 前瞻性 o B 系统性 o C 集成性 o D 目标性 • 2.（ ）应该是项目管理核心管理或是重要特色管理的全面体现。
o A 目标与管理的切入点 o B 目标与实施措施的可行性 o C 目标与项目需求 o D 内容的证据 • 3.下列哪项不属于工程项目管理案例分析的基本要点中的措施分析的内容。（ ）
o A 措施的可行性可靠 o B 措施的技术和管理方法可靠 o C 目标与项目需求 o D 措施的实施成本符合项目实际 • 4.下列哪项属于工程项目管理案例分析的基本要点中的创新价值分析的内容。（ ）
o A 成果是否满足合同和业主要求 o B 成果是否符合时代的共同价值取向 o C 融合的时机是否到位（时机适宜兼容）
o D 创新是否体现价值观或思想的内在提升 ====== 多选题部分====== • 5.工程项目管理案例的基本特征（ ）。
•
o A 前瞻性
o B 完整性 o C 系统性 o D 集成性 o E 目标性 • 6.优秀的工程项目管理成果的基本标准（ ）。
•
o A 可以提升工程项目管理的效力 o B 可以提升项目目标实现的可行性 o C 可以降低实现过程管理的风险 o D 可以缓解工程项目管理实施的难度 o E 可以提升工程项目管理的的创新水平 • 7.下列哪项属于工程项目管理案例分析的基本要点中的内容分析的内容。（ ）
•
o A 内容的证据是否充分 o B 内容策划与实施逻辑是否合理 o C 内容体现的方法是否适宜 o D 工作风险预防的思路逻辑是否合理 o E 融合深度是现代项目管理的基本特征 ====== 判断题部分====== • 8.项目基本情况和背景的特点属于工程项目管理案例分析的基本要点中的措施分析的内容。（ ）
• 对 错
• 9.项目文化或思想的特点属于工程项目管理案例分析的基本要点中的特点分析的内容。（ ）
• 对 错
• 10.工作实施途径选择的逻辑是否可靠属于工程项目管理案例分析的基本要点中的逻辑分析的内容。（ ）
• 对 错
篇九：上海二建继续教育培训
下列可以认定开工日期的文件不包括 （A A））。
A.承包人的口头叙述 B.发包人的通知 C.工程监理的记录 D.当事人的会议纪要 2.下列不能作为开工日期认定原则的是 （C C）
）。
A.包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期 B.承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期 C.发包人与承包人的口头约定 D.若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准 3.下列关于竣工日期的表述，不正确的是 （B B ）
A.如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期 B.工程量增加的，以承包人实际完成日期未竣工日期 C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 D.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期 4.下列不属于工期延续情形的是 （B B）
）。
A.工程量增加 B.工程质量有缺陷 C.发包人变更设计
D.发包人未按约支付工程款
1.下列关于工程签证的表述，不正确的是 （C C）
）。
A.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
B.包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
C.经过双方签字认可的会议纪要可以作为直接证据适用 D.建筑定位放线验收单、基础验槽记录等，都能在一定程度上反映出工程量的变化 2.下列关于确认工程量的其他证据的表述，不正确的是 （D D）
）。
A.工程治商记录中记载了工程施工中地下障碍的处理、工程局部尺寸材料的改换、增加或者减少某项工程内容的情况可以作为其他证据 B.发包人提供的场地范围、水、电接通位置、水准点、施工作业时间限定、施工道路指定等，通过通知书的方式告诉承包人的资料可以作为其他证据 C.来往电报、函件的书面文件往往可以证明发生变化的时间、原因等情况可以作为其他证据 D.建筑定位放线验收单、基础验槽记录不能作为其他证明工程量的证据 3.广义的签证不包括 （D D ）。
A.费用签证
B.工期签证 C.质量签证 D.工程款签证 4.签证的类型不包括 （C C）
）。
A.变更合同约定的签证 B.补充合同约定的签证 C.解除合同约定的签证 D.澄清合同约定的签证 1.下列关于情势变更原则的效力，不正确的是 （C C）
）。
A.包括变更合同和解除合同两种类型 B.变更合同内容，消除显失公平的结果，使合同在公平基础上得到履行 C.情势变更参照不可抗力的法律后果处理 D.解除（或终止）原合同关系，并免除当事人的法律责任 2.下列关于情势变更中变更合同后果的表述，不正确的是 （A A ）。
A.标的物不变 B.增减履行标的的数量 C.变更履行期限 D.拒绝先为履行 3.下列关于情势变更中解除合同后果的表述，不正确的是 （B B）
）。
A.免除当事人不履行合同的责任 B.解除合同的后果具有溯及既往的效力
C.相对方不得因情势变更请求损害赔偿 D.只有在终止合同仍不能使双方当事人获得公平结果时，才应使合同关系溯及既往地解除 4.下列关于情势变更原则适用效力的表述，不正确的是 （D D）
）。
A.情势变更原则的适用效力，是指适用该原则时出现的法律后果 B.第一次的效力是维持原合同关系，只变更某些内容，以排除情势变更导致的不公平结果 C.第二次效力是指当第一次的效力尚不足以排除不公平的结果时，则采取消灭原合同关系的方法以恢复公平 D.仅体现在变更合同上
1.关于招标方式的说法，正确的是 （C C）
）。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标入 C.政府采购工程依法不进行招标的，可以由相关部门自己决定合适的发包方式 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须行招标的项目一律公开招标 2.根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的是 （B B）
）。
A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.按照招标人的要求倾向特定投标人 C.规定所有的成员必须在评标报告中签字 D.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标 3.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是 （A A）
）。
A.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 B.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 C.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 D.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 4.强制性标准监督检查的内容不包括 （C C）
）。
A.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 C.工程管理人员是否熟悉、掌握强制性标准 D.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定 1.因不动产纠纷提起的诉讼，由 （B B ）管辖。
A.合同签订地人民法院 B.不动产所在地人民法院
C.合同履行地人民法院 D.被告住所地人民法院 2.因合同纠纷提起的诉讼，由 （A A ）人民法院管辖。
A.被告住所地 B.原告住所地 C.合同签订地 D.纠纷发生地 3.下列关于地域管辖的表述，不正确的是 （C C）
）。
A.一般情况下，管辖确定采用“原告就被告”的原则 B.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖 C.被告住所地与经常居住地不一致的，由被告住所地人民法院管辖 D.对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖 4.下列关于专属管辖的表述，不正确的是 （B B）
）。
A.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 B.原告向两个以上有管辖权的人的人民法院起诉，由最后接到起诉的人民法院管辖 C.因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖 D.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖 1.下列不属于法定保修范围情况的是 （D D）
）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因第三方造成的质量缺陷。
C.不可抗力造成的质量缺陷 D.使用人使用不当 2.下列不属于建设单位的质量责任和义务的是 （C C）
）。
A.提供原始资料 B.委托监理 C.对建筑材料、构配件和设备进行检验 D.不得擅自改变主体和承重结构进行装修 3.下列关于保修程序的表述，不正确的是 （D D）
）。
A.般应先由建设单位组织勘察、设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定维修方案 B.由施工单位负责维修 C.当问题较严重复杂时，不管是什么原因造成的，只要是在保修范围内，均先由施工单位履行保修义务 D.保修费用由施工单位承担 4.下列不属于施工单位的质量责任的是 （A A ）。
A.移交建设项目档案 B.对施工质量进行检验 C.见证取样 D.保修的责任 1.下列关于资质与经营范围的表述，不正确的是 （
D D
）
）。
A.建筑业企业资质等级标准是建筑业企业资质的一个分级标准 B.从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动，应当申请建筑业企业资质
C.经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业业务活动的内容和生产经营方向，是企业业务活动范围的法律界限 D.经营范围是企业必须从事的生产经营与服务项目 2.下列关于不安抗辩权的表述，不正确的是 （
A A
）
）。
A.先履行义务人无需有充足的证据证明相对人无能力履行债务 B.不安抗辩权是为了切实保护当事人的合法权益，防止借合同进行欺诈，促使对方履行义务 C.行使不安抗辩权，必须双方当事人因同一双务合同而互负债务
D.行使不安抗辩权，须先履行一方的债务已经届满清偿期 3.下列关于经营范围的表述，不正确的是 （
B B
）
）。
A.企业的经营范围由公司章程规定，不能超越章程规定的经营范围申请登记注册 B.企业可以在登记机关核准的经营范围内从事经营活动 C.企业的经营范围中属于法律、行政法规限制的项目，在进行登记之前，必须依法经过批准 D.企业的经营范围以登记注册机关核准的为准 4.下列不属于企业申请建筑业企业资质条件的是 （
D D
）
）。
A.资产
B.主要人员 C.已完成的工程业绩和技术装备
D.个人资产 1.某承包商投建筑工程一切险，保险公司提供了保险合同的格式条款。下列关于该格式条款的表述中错误的是 （
D D）
）。
A.该格式条款应公平合理 B.格式条款应被提示注意 C.理解有争议按通常解释 D.通常解释不惟一则修改条款 2.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权时，下列说法正确的是 （
A A）
）。
A.损害建筑工人利益时，约定无效
B.任何时候都无效
C.任何时候都有效 D.根据相关利益方的要求处理 3.承包人行使建设工程价款优先受偿权的起算时间为 （ B ）。
A.竣工之日 B.应当给付建设工程价款之日 C.承包人提交竣工结算报告之日
D.发包人进行竣工验收日 4.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 （ D ）
）。
A.1 个月
B.2 个月
C.4 个月
D.6 个月 1.如果代理人以被代理人的名义同自己订立合同,这是 (C )。
A.表见代理
B.法定代理 C.滥用代理权 D.有效代理 2.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订 3000 吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是 （ A ）
）。
A.甲建筑公司 B.建筑设备租赁公司 C.张某 D.张某、王某与建筑设备租赁公司 3.在货物运输协议中，甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任，承运人甲因酒后驾车车毁人亡，货物全部损失，则 (B )。
A.甲不承担责任 B.甲承担责任 C.甲乙各担负一半责任 D.甲不一定承担责任
4.根据《合同法》的规定，下列各类合同免责条款中有效的是 （
C C）
）。
A.造成对方人身伤害的 B.因故意造成对方财产损失的 C.过失造成对方财产损失的 D.重大过失造成对方财产损失的 1.合同解除的种类不包括 （C C
）
）。
A.单方解除 B.法定解除 C.告知解除 D.双方解除 2.下列不属于法定解除合同种类的是 （A A
）
）。
A.迟延履行未催告 B.预期违约 C.不可抗力 D.根本违约 3.下列不属于建设工程合同承包人解除合同要件的是 （D D ）。
A.不履行合同约定的协助义务的 B.未按约定支付工程价款的 C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的 D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 4.下列不属于违约赔偿范围的是 （D D
）
）。
A.实际损失
B.预期利益 C.防止损失扩大而指出的合理费用 D.市场利润 1.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 （
C C
）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.１０ B.２０ C.３０ D.６０ 2.下列关于合同无效的表述中，正确的是 （
C C
）
）。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 3.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可 （ C ）
）。
A.申请法院或仲裁机构变更该合同 B.申请法院或仲裁机构撤销该合同 C.申请法院确认该合同无效 D.继续认可该合同 4.如果两个相互订有合同的企业合并,则产生 (A )的法律效果。
A.混同 B.抵消 C.提存 D.免除 1.合同垫资条款在没有特别约定的情况下 （ A ）
）。
A.有效 B.无效 C.效力待定 D.可变更可撤销 2.人民法院确认合同无效，应当以 （ D ）为依据。
A.政府规定 B.法律 C.行政法规 D.法律和行政法规 3.当事人对垫资没有约定的，按照 （ C ）处理。
A.违法 B.违约 C.工程欠款 D.侵权 4.垫资款的利息计算标准为 （ B ）。
A.银行同期同类存款利率 B.约定
C.发包人拟定 D.银行同期同类贷款利率 1.发包人在 （ C ）取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，不可因未办理规划许可手续为由判定建设工程合同无效。
A.竣工前 B.提交竣工报告前 C.起诉前 D.举证期限届满前 2.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求 （ D ）合同约定支付工程价款。
A.按照 B.依照 C.遵守 D.参照 3.实际履行的合同难以确定，可以参照 （ C ）
）合同结算建设工程价款。
A.最初签订 B.备案 C.最后签订 D.任意一份 4.发包人有权请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿 （
B B ）责任。
A.赔偿
B.连带 C.违约 D.侵权 1.短期诉讼时效期间为 （ A ）年。
A.1 B.2 C.3 D.4 2.普通诉讼时效期间为 （ B ）年。
A.2 B.3 C.4 D.6 3.逾期支付工程预付款、进度款的，诉讼时效的起算点应为 （
B B ）。
A.合同约定的竣工日 B.合同约定的最后一笔款项的支付日 C.实际竣工日 D.计算日 4.诉讼时效的起算，从 （
D D ）之日起开始计算
A.权利人知道受到侵害之日 B.义务人 C.受到经济损失
D.权利人知道或应当知道其权利受到侵害以及义务人 1.侵权责任的免责条件不包括 （ D ）
）。
A.物件的所有人或管理人无过错 B.不可抗力 C.第三人过错 D.受害人无过错 2.下列不属于侵权责任归责原则的是 （ B ）
）。
A.过错原则 B.平等原则 C.无过错原则 D.公平原则 3.一行为一损害，不知何人所为，适用 （
A A ）归责原则。
A.公平原则 B.过错原则 C.无过错原则 D.过错推定原则 4.一行为数损害，不知何人所为，适用 （
B B ）归责原...
推荐访问:上海二建继续教育培训 教育培训 上海