当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 >

2022劳务合同模板4篇

时间:2022-10-12 19:50:04 来源:网友投稿

2022劳务合同模板4篇2022劳务合同模板 编号:WD-HT-0505 ——合同书—— 甲方:__________________下面是小编为大家整理的2022劳务合同模板4篇,供大家参考。

2022劳务合同模板4篇

篇一:2022劳务合同模板

号:WD-HT-0505

 —— 合同书 ——

  甲 方:_____________________

 乙 方:_____________________

 日 期:_____________________

  --- 合同系列 文字均可修改 ---

 2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)

  CONTRACT DOCUMENT

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 1 页

 2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)

 发包人:

  承包人:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  工作内容:

  工程名称:

  工程范围:

  第二条作业人员:

  第三条合同工期

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条合同价款 说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 2 页

  1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。

  2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  ()本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  ()以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

  ()定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)

  第五条合同价款的结算和支付

  1、结算、决算资料:

  (1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  (2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  2、合同价款的结算和决算:

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 3 页

  (1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  (2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  3、合同价款的支付:

  (1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。

  第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  2、重大伤亡及其他安全事故处理:

  (1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  (2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 4 页

  第七条工程质量、验收与保修

  1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

  3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后 28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

  第八条工期延误

  1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

  2、承包人应在上述情况发生后 7 日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于 7 日内就延

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 5 页 长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

  3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。

  第九条文明施工

  1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

  2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

  第十条材料机具供应

  1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400 米内)。

  2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

  第十一条发包人的权利及义务

  1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 6 页 负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

  2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

  3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  第十二条承包人的权利和义务

  1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于 18 周岁,不得超过 60 周岁。

  2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

  3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

  4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

  第十三条违约责任

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 7 页

  1、发包人违约责任:

  (1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

  (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

  (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

  2、承包人违约责任:

  (1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 8 页

  (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十四条合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。

  第十五条合同的生效与终止

  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

  第十六条本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。

  发包人:

  _____年____月____日

  承包人:

  _____年____月____日

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  劳务合同

 第 9 页

 您可以在此处填写公司名称或地址

 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE

篇二:2022劳务合同模板

号:WD-HT-0912

 —— 合同书 ——

  甲 方:_____________________

 乙 方:_____________________

 日 期:_____________________

  --- 合同系列 文字均可修改 ---

 2022 年最新版装修的合同范本

  CONTRACT DOCUMENT

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 1 页

 2022 年最新版装修的合同范本

 合同编号:______

  发包人:承包人:

  住所:住所:

  委托代理人:营业执照号:

  电话:法定代表人:电话:

  BP 机号:委托代理人:电话:

  本工程设计人:电话:

  施工队负责人:电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1 工程地点:___________________.

  1.2 工程内容及做法(详见附表 1:家庭居室装饰装修工程施工说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 2 页 项目确认表。附表 2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。

  (1)承包人包工、包料(详见附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表 3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 3 页

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条发包人义务

  4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 4 页

  5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表 7:家庭居室装饰装修工程变更单)。

  第七条材料的提供

  7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 5 页

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 6 页

  承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单)。

  10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。

  10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式

  11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  |支付次数|支付时间|支付金额|

  |第一次|开工前三日|支付元|

  |第二次|工程进度过半|支付元|

  |第三次|双方验收合格|支付元|

  工程进度过半指:________________________________________.

  (2)其他支付方式:_______________________________________.

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 7 页

  11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条违约责任

  12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

  12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 8 页

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

  14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

  14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

  第十五条其他约定事项:_____________________________________________________________________________.

  第十六条附则

  16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 9 页

  16.2 本合同签订后工程不得转包。

  16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。

  16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附表 1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

  附表 1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

  附表 2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

  附表 3:家庭居室装饰装修工程报价单

  附表 4:发包人提供装饰装修材料明细表

  附表 5:承包人提供装饰装修材料明细表

  附表 6:家庭居室装饰装修工程设计图纸

  附表 7:家庭居室装饰装修工程变更单

  附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单

  附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单

  附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单

  发包人(签字):承包人(盖章):

  法定代表人:

 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

  企业公民常用合同

 第 10 页

  委托代理人:

  ________年____月____日________年____月____日

  鉴证意见:

  鉴证机关(章)

  经办人:

  ________年____月____日

  监制部门:印制单位:

 您可以在此处填写公司名称或地址

 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE

篇三:2022劳务合同模板

22 年 07 月广东汕头市濠江区企事业单位公开招聘硕士研究生5 35 人公告模拟卷( ( 二) )

 【下载须知:本试题作为考前模拟练习,主要涉及行政知识类,供 0 100 个单选题+ + 答案解析】

 1、单选题从违法行为的构成要素看,判断某一行为是否违法的关键因素是什么?_____ A: 该行为在法律上被确认为违法 B: 该行为有故意或者过失的过错 C: 该行为由具有责任能力的主体作出 D: 该行为侵犯了法律所保护的某种社会关系和社会利益 参考答案: A 本题解释:【答案】A。解析:违法行为一般由以下五个要素构成:(1)以违反法律为前提;(2)是某种违反法律的作为或不作为;(3)侵犯了法律所保护的社会关系;(4)一般有行为人的故意或过失;(5)行为人具有法定行为能力或法定责任能力。在这些构成要素中,违反法律即在法律上被确定为违法是前提和基础,其他要素都是基于这一要素而存在的。如果不满足这一要素,违法行为就不成其为“违法”行为。这也就是“法未禁止不为非”的原则。因此,A 为应选项。至于B、C、D 项,虽然作为违法行为的构成要素,但是具有例外情形,如无过失责任的存在限制行为能力人做出的违法行为等。同时,其自身的界定也离不开法律的确认。

 第 1 题所属考点-题库原题

 2、多选题推行公有制的多种有效实现形式,具有哪些重要的意义?_____

 A: 全面推进改革 B: 完善社会主义市场经济体制 C: 改变公有制经济的主体地位 D: 不断巩固和发展公有制经济 参考答案: ABD 本题解释:【答案】ABD。解析:推行公有制的多种有效实现形式,是坚持公有制主体地位和发挥国有经济主导作用的必然选择。对于全面推进改革,完善社会主义市场经济体制,不断巩固和发展公有制经济,具有十分重要的意义。故本题答案选 ABD。

 第 2 题所属考点-题库原题

 3、单选题下列文种中,行文方向固定的是_____。

 A: 批复 B: 意见 C: 函 D: 纪要 参考答案: A

 本题解释:【答案】A。解析:从绝大多数文种看,行文方向是固定的,如请示、报告只用于上行文,决定、通报、批复只用于下行文。故本题答案选 A。

 第 3 题所属考点-题库原题

 4、判断题公有经济等同于国有经济。_____

  参考答案: 错误 本题解释:【答案】N。解析:不能把公有经济等同于国有经济,因为公有经济包括国有经济、集体经济、混合所有制经济中的国有成分和集体成分,在公有经济中,国有经济地位最为重要,但不能等同于公有经济。本题错误。

 第 4 题所属考点-题库原题

 5、判断题陕西省公安厅与广州市人民政府可以联合行文。_____

  参考答案: 正确 本题解释:【答案】Y。解析:《党政机关公文处理工作条例》第 17 条规定,同级党政机关、党政机关与其他同级机关必要时可以联合行文。属于党委、政府各自职权范围内的工作,不得联合行文。党委、政府的部门依据职权可以相互行文。部门内设机构除办公厅(室)外不得

 对外正式行文。陕西省公安厅与广州市人民政府是同一级别,因此,根据工作需要,是可以联合发文的。故本题判断正确。

 第 5 题所属考点-题库原题

 6、判断题当事人在行政诉讼中的法律地位平等意味着当事人的诉讼权利和义务完全相同。_____

  参考答案: 错误

 第 6 题所属考点-《行政法》

 7、多选题根据《劳动争议调解仲裁法》对仲裁申请时效期间的补充规定,有_____情形之一的,仲裁时效中断。

 A: 通过申请调解等方式向对方当事人主张权利 B: 向有关部门请求权利救济 C: 因不可抗力不能在仲裁时效期间申请仲裁 D: 对方当事人同意履行义务的 参考答案: ABD 本题解释:【答案】ABD。解析:根据《劳动争议调解仲裁法》第 27条第 2 款的规定,仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断,从中断时起,仲裁时效期间重新计算。C 项为仲裁时效中止情形。故

 本题答案选 ABD。

 第 7 题所属考点-题库原题

 8、判断题中欧自由贸易区是目前世界上人口最多的自由贸易区。_____

  参考答案: 错误 本题解释:【答案】N。解析:中国一东盟自由贸易区是世界上人口最多的自由贸易区,是全球第二大自由贸易区,也是由发展中国家组成的最大自由贸易区。建设巾国—东盟自贸区是世界经济区域化的客观需要。故本题判断错误。

 第 8 题所属考点-题库原题

 9、多选题根据 2013 年公共财政预算安排,今年全国财政赤字规模达 12 万亿元,创下历史新高下列对这个赤字规模的说法准确的是_____。

 A: 适当增加对基础设施建设的投人 B: 增加财政赤字是扩大政府投资 C: 我国的财政风险仍在安全可控范围 D: 赤字率上升,财政风险并不会大幅提升 参考答案: ACD

 本题解释:【答案】ACD。解析:扩大政府赤字,不是要增加政府投资,而是要确保政府有足够资金继续增加对教育、医疗、社保等民生领域的刚性支出。B 项错误。故本题答案选 ACD。

 第 9 题所属考点-题库原题

 10、单选题李某对县文化局、县公安局共同作出的处罚决定不服,应向_____申请行政复议。

 A: 市文化局 B: 市公安局 C: 县人民政府 D: 市人民政府 参考答案: C 本题解释:【答案】C。解析:《行政复议法》第 15 条规定,对两个或者两个以上行政机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的,向其共同上一级行政机关申请行政复议。县文化局和县公安局的共同上级是县人民政府。故本题答案选 C。

 第 10 题所属考点-题库原题

 11、多选题中国未来发展,中华民族伟大复兴,关键靠人才,基础在教育。人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性

 劳动并对社会做出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。要深人实施科教兴国战略和人才强国战略,加快建设创新型国家,增强科技创新能力。坚持自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来的方针,增强共性,核心技术突破能力。促进科技成果向现实生产力转化。深化科技体制改革,加强科学研究平台建设,加强军民科技资源集成融合,推进各具特色的区域创新体系建设,鼓励发展科技中介服务,深化科研经费管理制度改革,完善科技成果评价奖励制度。实施知识产权战略,完善知识产权法律制度改革,加强知识产权创造、运用、保护、管理,加快教育改革发展,全面贯彻党的教育方针,保障公民依法享有受教育的权利,办好人民满意的教育。按照优先发展,育人为本,改革创新,促进公平,提高质量的要求,深化教育教学改革,推动教育事业科学发展,加快社会事业体制改革,积极稳妥推进科技、教育、文化、卫生、体育等事业单位分类改革。培育扶持和依法管理社会组织,支持、引导其参与社会管理和服务。改革基本公共服务提供方式,引入竞争机制,扩大购买服务,实现提供主体和提供方式多元化。推进非基本公共服务市场化改革,增强多层次供给能力,满足群众多样化需求。根据人才的定义,下列属于人才的是_____。

 A: 大学生 B: 律师 C: 工程师 D: 企业家 E: 钓鱼爱好者

 参考答案: BCD 本题解释:【答案】BCD。解析:由材料中“人才”的定义可知,A 项中,大学生虽有专业知识,但是没有进行创造性劳动并对社会做出贡献,A 项排除。E 项中,钓鱼爱好者无法判断其身份性质,E 项排除。故本题答案选 BCD。

 第 11 题所属考点-题库原题

 12、多选题决策中心理压力的表现形式有_____。

 A: 趋避冲突 B: 单避冲突 C: 双趋冲突 D: 双避冲突 参考答案: ACD 本题解释:【答案】ACD 解析:决策中心理压力的表现形式有:趋避冲突、双趋冲突、双避冲突。故本题答案选 ACD。

 第 12 题所属考点-题库原题

 13、判断题物质的共性就是它的客观实在性。_____

  参考答案: 正确 本题解释:【答案】A。解析:恩格斯说:“实物、物质无非是各种实

 物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的。”这表明物质是各种具体实物的共性,这种共性决不能脱离各种具体实物的个性而存在。这个定义指出“客观实在”是物质的唯一特性,表明物质概括的是一切具体实物最一般、最高的共性。就是说,不论具体实物的形态、结构多么特殊、复杂、多样和多变,它永远是一种不依赖人的意识而独立的客观实在,否则就不是物质。故本题说法正确。

 第 13 题所属考点-题库原题

 14、多选题噪声的危害有_____。

 A: 损害人体身心健康 B: 干扰人的休息、学习和工作 C: 干扰通信和引起设备机件疲劳 D: 引起电磁辐射污染 参考答案: ABC 本题解释:【答案】ABC。解析:噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。噪声会使飞机和火箭等飞行器的金属结构在声频交变负载的反复作用下产生裂纹或断裂。通信中的噪声还会对信号产生干扰。故本题答案选 ABC0

 第 14 题所属考点-题库原题

  15、单选题以下关于公文登记的说法错误的是_____。

 A: 收文与发文时,平件、密件与急件一般应分别进行 B: 登记序号应不留空号、不出重号 C: 分轻重缓急,急件当日到当日登,平件可隔日登 D: 对于无标题文件应代拟出标题 参考答案: C 本题解释:【答案】C。解析:公文在审核无误后,并根据来文单位、文件密级、紧急程度分级分类登记编号。(1)急件随到随登记,平件分批登记,当日签收当日登记。(2)收文编号应不留空号、不出重号,不滥用简称,无标题文件应代拟标题。(3)本地平级和下级一本文件报送一式 5 份;请示件报送一式 3 份。C 项平件可隔日等表述错误。故本题选 C 项。

 第 15 题所属考点-题库原题

 16、多选题甲是市图书馆存车处的管理人。一日,乙将自行车锁在存车处附近后离开。甲发现后,将车推到自己的看管的存车处。由于甲看管疏忽,自行车丢失。乙要求甲赔偿损失,甲以“未向乙收费”为由拒绝。以下哪些观点正确?_____

 A: 甲、乙之间为保管合同关系 B: 甲、乙之间是无因管理关系

 C: 甲应对乙负赔偿之责 D: 甲无须对乙赔偿 参考答案: BC 本题解释: 参考答案:B,C【解析】BC[解析]《民法通则》第 93 条规定:“没有法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务的,有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。”《民通意见》第 132条规定:“民法通则第 93 条规定的管理人或者服务人可以要求受益人偿付的必要费用,包括在管理或者服务活动中直接支出的费用,以及在该活动中受到的实际损失。”管理人的义务有:(1)适当管理的义务;(2)通知义务;(3)报告义务;(4)结算义务。

 第 16 题所属考点-题库原题

 17、单选题_____是建设中国特色社会主义文化的重要内容和中心环节。

 A:

 思想道德建设 B: 社会主义核心价值体系 C: 教育科学文化建设 D: 文化体制改革 参考答案: A 本题解释:A。解析:社会主义精神文明建设的内容包括:思想道德建

 设和教育科学文化建设。思想道德建设是发展先进文化的重要内容和中心环节。故本题答案选 A。

 第 17 题所属考点-题库原题

 18、单选题海关撤销了没收甲公司新闻纸的决定后,甲公司不撤诉,人民法院判决正确的是_____。

 A: 人民法院应强制要求甲公司撤诉 B: 若刑事案件处理结果认定甲公司的新闻纸是走私物,中级人民法院不可终止诉讼 C: 若被告做出的没收决定是合法的,人民法院应加重对甲贸易公司的处罚 D: 若被告做出的没收决定是合法的,应判决驳回原告的诉讼请求 参考答案: D 本题解释:D。解析:《行政诉讼法》第 69 条规定,行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,或者原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的,人民法院判决驳回原告的诉讼请求。故本题答案选 D。

 第 18 题所属考点-题库原题

 19、多选题以下说法正确的是_____。

 A: 计算机网络的两个基本功能是通信和资源共享 B: 电子邮件的格式是:用户名@主机域名 C: TCP/IP 协议中 TCP 属于 0S1 中应用层 D: 按地理分布范围来分类,计算机网络可以分为城域网、广域网和内网三种 参考答案: AB 本题解释: 参考答案: A,B【解析】TCP/IP 协议并不完全符合 0SI 的七层参考模型,C 项错误;按地理分布范围来分类,计算机网络可以分为城域网、广域网和局域网三种,D 项错误。故选 AB。

 第 19 题所属考点-题库原题

 20、单选题社会总需求是指一个国家或地区在一定时期内由社会可用于投资和消费的支出所实际形成的对产品和劳务的购买力总量。下列不属于社会总需求的是_____。

 A: 固定资产投资需求 B: 流动资产投资需求 C: 政府对劳务的购买 D: 国外劳务的输入 参考答案: D 本题解释:【答案】D。解析:社会总需求一般分为四大部分:(1)消

 费需求,即居民的日常消费;(2)投资需求,即企业在投资和再投资过程中形成的商品和劳务需求;(3)政府支出,即政府部门对商品和劳务的购买;(4)净出口,代表了国外对本国商品和劳务的需求。A、B 项属于投资需求,C 项属于政府支出,都属于社会总需求。D 项国外劳务的输入属于社会总供给,故当选。

 第 20 题所属考点-题库原题

 21、多选题—个行政组织合理的组织结构与管理层次和管理幅度有关,它直接影响行政组织的行政效率。影响行政组织管理幅度的因素主要有:_____

 A: 组织的层次 B: 领导者的才能 C: 工作难易 D: 组织成员的素质 E: 组织的计...

篇四:2022劳务合同模板

  装

 饰

 装

 修

 劳

 务

 分

 包

 合

 同

 合同编号:

  年

 月

 日

 第一部分

 协 议 书 承包人(全称):

  (简称甲方)

 劳务分包人(全称):

  (简称乙方)

 (如果乙方是一般纳税人,要求乙方提供营业执照、一般纳税人

 资格认定的复印件,作为本合同附件。如果总包合同适用税率为11%,同等条件下,应优先选择一般纳税人企业,以取得进行抵扣的专用发票。)

 依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方总承包

 工程的劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

 一、劳务分包人资质情况

 营业执照编号:

 资质证书编号:

 发证机关:

  资质专业及等级:

  复审时间及有效期:

 安全生产许可证书编号:

 法定代表人姓名:

 电话:

 传真:

 法定代表人身份证号码:

 二、工程概况

 工程名称:

 项目全称-装饰装修劳务分包工程

  工程地点:

  工程规模:

 建筑面积暂估约

  m2

 三、劳务分包范围、内容:

 除以下项目外,完成本工程施工图纸、设计变更及甲方总承包合同约定的全部装饰装修工程的劳务工作、和甲方其他分包工程相关的配合工作内容。

 (工作内容视项目具体情况进行增加)

 ① 楼地面工程(基层找平,面层铺贴及其他形式)

 ② 墙柱面工程(一般抹灰、装饰抹灰、镶贴块料面层、其他材料装饰、幕墙)

 ③ 天棚工程(面层抹灰、平面/跌级天棚、艺术造型天棚、其他天棚)

 ④ 门窗工程安装(木门、木窗、铝合金门窗、塑钢门窗、防火防盗门窗及其他配套设施)

 ⑤ 栏杆、扶手安装(金属栏杆、木制栏杆等)

 ⑥ 油漆、涂料工程 ⑦ 甲方其它指定装饰装修等相关专业分包工程; 四、工期

 开工日期:

  年

  月

 日 完工日期:

  年

  月

 日 总日历工作天数为:

  天,具体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整。

 五、工程质量标准

 本分包工程质量应符合主合同约定的分包工程的质量标准。

 六、劳务分包合同价款

 金额(暂定人民币):大写:

  元 小写:

  元 七、合同文件及解释顺序

 1.本合同协议书及合同条款; 2.本合同补充条款及附件;

 3. 甲方招标文件、答疑、清单及附件等(如有时); 4.中标通知书(如有时); 5.乙方的投标书(如有时); 6.除主合同工程价款之外的主合同文件; 7.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。

 八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

 九、合同生效与终止

 合同订立时间:

  年

 月

 日 合同订立地点:

 本合同自双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金 (若无应删除)

 后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

 本合同 一式

 份,甲方执

 份,乙方执

 份。

 甲方:(公章)

 乙方:(公章)

 法定代表人:

  法定代表人:

 或委托代理人:

  或委托代理人:

 年

 月

  日

 年

 月

  日

 合同签订地点:

 (如签约栏单独成页或空白留存,请标注“此页无正文”或“以下无正文”)

 第二部分

 合 同 条 款

  一、名词定义

 1 1 、发包人:指在主合同中约定,具有工程发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

 2 2 、承包人:指在主合同中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

 3 3 、劳务分包人:指在本合同中约定,被甲方接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人。

 4 4 、合同条款:指本合同中,由承包人与劳务分包人经协商达成一致意见后签订的工程施工合同中的具体条款。

 5 5 、主合同:指甲方与发包人签订的工程施工总承包合同或专业承(分)包合同。

 6 6:

 、项目经理:指甲方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

 7 7 、乙方现场代表:指乙方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。

 8 8 、项目部:指湖南省第六工程有限公司

 项目经理部,是甲方委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

 9 9 、过程计量:指根据合同具体规定,由乙方提出并经甲方审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据,不作为双方合同最终结算的依据。

 10 、最终结算:指乙方完成合同约定的工程内容后,按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

 二、甲乙双方权利和义务

 11 、甲方项目经理:

 ;电话

 。

 12 、乙方现场代表:

 ;电话

 。

 乙方现场代表应常驻项目,确保每月不少于 25 天。如乙方需更换现场代表,应至少提前 7 天书面通知甲方,并征得甲方书面同意,且甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的现场代表。

 13 、甲方工作 (视具体情况增删)

  (1) 甲方对发包人负责,对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、安全、文明施工及成本进行全面控制。甲方对工程的实施进行统一管理,并负责与发包人、其他分包单位、设计单位及监理单位等外界各方的联络及总体协调工作。

 (2) 甲方仅提供食宿用房及住宿床铺,其他生活用品均由乙方承担。施工水电费由甲方承担,生活水电费由乙方承担,装表计费,按XXX 市现行工业用电收费单价从当月工程款中扣除。

 (3)甲方在

 年

 月

  日前向乙方提供具备施工条件的施工场地,提供临时水源、电源配送至现场二级配电箱。生活用水电费用由 乙 方负责承担。甲方为乙方配置的配电箱、至二级配电箱的电缆等乙方应配合甲方保管。

 (4)向乙方提供施工图纸

  套并进行技术交底 (或仅提供电子版本)

 。

 (5)及时提供合同中约定的应由甲方准备的材料与设备,并对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作,解决施工中遇到的技术难题。

 (6)负责审核乙方提交的计量支付报表或及时派人核定乙方已完合格工程量,按合同约定支付已完合格工程的合同价款。

 (7) 协助乙方办理有关证件(包括外来就业证、暂住证、施工现场出入证等),办证所需费用由乙方承担。

 (8)双方约定甲方应做的其他工作:

 。

 14 、乙方工作

 (1)乙方除现场代表外必须配备项目管理人员

  人,分别为:

 姓名:

  职务:

  姓名:

  职务:

  姓名:

  职务:

  姓名:

  职务:

  姓名:

  职务:

  …… 乙方必须保证其人员的稳定,进场管理人员必须持证上岗,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须提前三天向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行查对,如发现乙方人员与花名册及本合同不符,则乙方向甲方支付 2000 元/人违约金。乙方管理人员不得擅自离开施工现场,在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排,并顾全大局,与现场其他单位协调配合,不再计取配合费。专职安全管理人员必须到位,否则,按 500 元/天进行处罚。

 (2) 乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后 15 天内将人员名单、工资标准和身份证复印件报送项目部。劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取,以确保劳务人员工资足额发放。如劳务队办理了银行卡,可由财务部门直接打入个人帐户。乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同组成部分附后,见附件二《劳务人员工资支付表》。

 (3) 乙方在劳务施工人员进场前必须与每位劳务施工作业人员签订劳动合同,并在合同中约定,工资是包括社会保险费用的工资;如劳务人员自愿放弃在企业所在地社保局缴纳社会保险,可建议其向

 户口所在地缴纳并向乙方所在劳务公司递交缴纳证明;如既不愿意在企业所在地缴纳也不愿意在户口所在地缴纳,则今后发生有关社会保险争议事宜与乙方无关,由劳务作业人员自行承担。

 (4)乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作,特殊工种作业人员必须持证上岗。

 (5)乙方必须遵守法律法规及相关规章制度和发包人、甲方有关工程的各项管理规章制度,服从甲方转发的发包人与劳务分包范围有关的指令,若乙方违反相关规章制度,甲方将根据有关条款对乙方进行处罚。乙方未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。

 (6)自觉接受甲方、甲方上级单位及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

 (7)按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

 (8)按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收,完成与劳务分包内容相关的竣工资料。

 (9)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、材料、周转材料及其他设施,如材料发生丢失现象,将承担相应的经济责任。

 (10)双方约定乙方应做的其他工作:

  。

 三、合同价款确定与调整

 15 、合同价款确定

 本工程的合同价款采用下列第

  种方式计算。

 (应视具体情

 况选择并修改完善)

 (1)固定总价合同。固定总价

 万元,其中不含税价款为

 万元,增值税

 万元。即合同总造价已包括为实施本工程应支付给乙方的所有费用,本合同价款除约定可调整的项目外,均不予调整。

 (2) 建筑面积平米固定单价合同,本合同约定建筑面积平米固定单价(不含税)为

 元/m2 ,增值税

 元/m2 。暂定总造价

 万元,其中不含税价款为

 万元,增值税

 万元。

 该承包单价为包干综合单价,单价中已包括完成本工程所需所有用工(包括生产性用工、辅助用工、专业分包配合用工、临时设施用工、零星用工、现场 CI 维护用工、迎接检查的零星用工、工程施工所需材料设备的保管用工、临时转运用工、甲方正常材料进退场装卸及堆码用工、成品及半成品保护用工、乙方管理人员及特殊工程人员的费用)的人工费、材料二次(多次)转运费、措施费、安全文明施工费、与各分包单位的配合费、乙方自购材料除甲方提供主材外的所有辅材费、乙方自备机具设备的机械费、安全无事故费用、文明施工创优费用、劳务保险费、劳保费、夜间及雨天施工津贴、法定节假日加班工资、防暑防寒施工津贴、养老金、风险费(质量安全管理风险、人工工资涨跌风险等)、管理费、利润、税金以及其它所有费用。施工现场必须按照发包方及甲方要求的方案进行施工,乙方不得以方案变更为由拒绝施工或增加费用,不随政策、市场价格涨跌等因素做调整。

 (3)清单劳务费固定单价合同,指按分项工程内容确定的劳务单价,工程量按

  结算,暂定总造价

 万元,其中不含税价款为

  万元,增值税

  万元。单价组成见附件一已标价工程量单价表。

 16 、合同价款调整与签 证索赔

 (1)合同价款调整的因素:

 ① 因设计变更引起工程量变化。各实体分项工程变更超过本分项工程±5%时,其超出部分按实增减。±5 %(含)以内则不予调整。

 ② 甲方签字并加盖项目部公章予以认可的签证与索赔单。

 5

 万元以内的经甲方委派的项目经理和商务经理审批认可后生效;

 5

 万元以上的签证、索赔单须经甲方 所属分(子)公司

 审批同意后生效。

 (视各生产经营单位规定修改)。

 ③ 因乙方施工的工程质量、进度和安全文明无法满足要求,甲方指定其他分包人完成本合同内的相关工作时,按实际发生费用扣除。

 ④ 本合同中约定的各项违约责任。

 ⑤ 双方约定的其他因素:

  。

 (2)合同价款调整方法:

 在工程量报价单中有相应项目的按相应项目综合单价调整;有类似项目的参照类似项目综合单价调整;无类似项目的由乙方在有效期内报送综合单价经甲方审定后进行调整。如果调整的内容涉及增值税专用发票记载项目的,则应作废、重开、补开、增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

 (3)变更:

 ①施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理部应提前一天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致劳务工作量的增加及因甲方通知不及时造成的乙方损失,由甲方承担,但须在有效期内经甲方书面签证认可。

 ②乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的

 费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

 ③由于发包人原因造成本合同甲方与分包人约定的工程量有较大幅度增减时,除按本合同约定调整工作量外,乙方须继续履行合同。

 四、工程计量及工程款支付

 17、计量与支付 (以下内容按节点支付时可参照使用,内容仅为示例,不可照搬,若为每月、季、年支付,须按实际情况调整)

 (1) 装饰装修:按月支付当月完成工程量的 75%。

 乙方所承包工程全部完工付至总承包价的 85%。

 乙方所承包工程全部施工完毕并经发包人和质监站验收达到合同约定质量标准及其他各项要求并办理完结算(乙方须提供齐全的结算资料且密切...

推荐访问:2022劳务合同模板 劳务 模板 合同